发包(简称甲方):
承包(简称乙方): 身份证号码:
家庭住址: 联系电话:
中华民国建筑法中华民国合法相关法律法规双方着等愿原协商工程装饰项目达成承包合:
工程概况:
1工程名称: 工程址:
2承包范围:
二工程期限:
1开竣工日期 年 月 日 年 月 日 日历天
2乙方应严格工期组织施工力足机具设备工程质量等原耽误工期否甲方帮助乙方组织施工进场发生切费乙方承包工期款中扣乙方延误工期长已力组织施工甲方权求乙方规定时间条件撤场造成甲方重新组织施工队伍需费乙方双倍承担抗力设计变更业等原相应延工期
三承包方式:
1甲方 方式工程承包乙方乙方场材料负责装卸搬运损坏造成超定额损耗原价赔偿甲方加追罚20材料款
2施工程中工具乙方理
四质量:
1质量标准:
2乙方必须国家标准规范设计求进行施工时接受甲方监理总包质量检查达求造成返工乙方负责材料损失工延误期责
3乙方需承担身施工原达质量求造成罚款整改维修工程质量然达标者应甲方支付总工程价款 违约金
五合价款:
1合价款暂定 元(详见附表)
2付款方式:甲方月符合控质量标准实际工作量 付乙方工程进度款(含生活费工具费支款等)乙方进入现场施工57天甲方应支付 进场费工程完工部验收合格付95余5作保修款壹年质保期满付清
3结算方式:乙方实际完成工程量计算结算时间工程完工月结算结算时双方施工图材料损耗单施工中付进度款种罚款单等
六双方责:
甲方
1甲方乙方提供施工图纸
2甲方负责乙方施工中技术质量安全工期等进行交底
3甲方负责保证乙方合格工程进度款
4保证材料正常进场
5负责现场综合理协调现场项工作处理现场 出现问题监督乙方工程施工中技术质量工期安全文明施工等
6负责工程阶段环节验收特隐蔽工程验收
7甲方乙方责工程质量规范求监督检查权利果乙方违反述求条甲方权中途更换施工队伍
乙方:
1乙方须合法正式组织施工员组织员应服国家政府工行政理部门政策办理相关证件(身份证暂住证务工证健康证电工证焊工证出入证等)费优乙方理
2乙方施工员应接受甲方总包安全教育严格执行甲方总包安全理制度接受甲方总包方安全检查违反劳动法规安全规章制度造成罚款果乙方必须全部承担
3果乙方违反施工安全操作规程安全措施力野蛮施工违反甲方安全理规章制度安全交底造成安全事发生费乙方行承担
4严格甲方技术交底质量交底施工违反造成材料损失工期延误果乙方承担
5严格执行样板制度样板报严格方面积施工出现甲方达时间整改应接受甲方处罚
6规定参加甲方种工程列会
7严格甲方周施工计划施工计划进行施工完成务造成工期延误乙方承担切果甲方权中途更换施工队伍
8严格执行甲方库房理制度根总材料计划单填写 材料领单合理料果造成浪费浪费材料价格双倍进行处罚
9根国务院279号文件精神乙方须木工程质量实行终身负责 制
10工作服装甲方统规定费乙方理(收取成费)
11甲方现场理员乙方施工员绝监督理权
12乙方施工程中原擅撤场否甲方乙方已做工程予结算乙方承担甲方重新组织施工队伍产生切费
13乙方支付工工资甲方 监督建议权
14施工现场严禁架斗殴赌博吸烟拒2服甲方理发现查出做出相应处罚情节严重立逐出施工现场扣发剩余工程款
15必须严格保持甲方社会形象做损甲方形象事情紧密配合甲方保质保量保工期保证利完成项工程
七违约责
1抗力造成工程法施工工期延甲方应承担乙方窝工工费抗力范围包括然灾害业方政府部门等原造成工程法施工
2乙方应保证时支付工工资果出现乙方工程款项支付工工资等情形发生次乙方应应付工工资次 元甲方支付违约金
八争辩解决:
合执行程中发生争议双方协商解决协商成甲方营业法院解决
九合式叄份甲方两份乙方份签订日起生效保修期满质量问题时终止
十约定条款:
水电住宿吊车零件甲方提供
甲方代表: 乙方代表:
公司址: 公司址:
公司电话: 公司电话:
代表电话: 身份证号:
日 期: 日 期:
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档