****中心（酒店SOHO）总承包工程
劳
务
承
包
合
发包方（简称甲方）：**************限公司
承包方（简称乙方）： **市***********限公司
2013年9月
**市**中心（酒店SOHO） 总 承 包 工 程 劳 务 合
总包方（简称甲方）：***********限公司
分包方（简称乙方）：**市***********限公司
中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原结合**市关规定工程具体情况甲乙双方项目劳务分包施工事项协商达成致订立合甲乙双方必须遵守
工程概况
工程名称：**市**中心（酒店SOHO）工程
工程点：**市**区******************
工程范围：次招标范围**市**区****************中心（酒店SOHO）工程工程4层室两栋楼中室建筑面积约67000方米部分栋17层高酒店建筑面积约42000米外栋47层SOHO办公楼工程建筑面积约97000方米合计面积约206000方米乙方室结构体结构阶段时间段法满足甲方合中关进度质量安全文明施工求时乙方必须条件退场甲方项目部发退场通知单准甲方权重新引进劳务队进场施工合价格基础造成费增加切损失均乙方承担乙方异议
二劳务承包范围工作容：
中元（**）工程设计研究院限公司设计工程号 施工图纸工程容(乙方施工设计变更计)具体范围
1模板工程
2钢筋工程
3砼工程
4脚手架工程
5 基础粗装饰工程（含砌抹砖胎模承台土方开挖回填混凝土桩顶凿破桩工程外墙砌体抹灰贴瓷砖 天棚坪等）
6安全文明施工措施施工技术组织措施辅助配合工等
7甲方项目部求增加相关工程容乙方理拒绝
三分包方式工程造价
1分包方式
（1）完成土建施工模板钢筋砼粗装饰等工程工完成工作需发生零星工安全文明施工材料机电工行政工配合工等
（2）包括限材料设备供应
a承包工程模板木枋铁钉铁丝墙柱预制水泥衬杆拉螺杆（含止水螺杆止水带止水条）螺帽螺杆套封口胶带脱模剂等材料乙方提供
b中型设备机具钢筋机具等乙方提供
c型工具：高压洗车泵电焊机电焊机专保护器水泵（含高压水泵）室低压变压器低压灯圆盘锯台锯刨电锯压刨击钻扳手铁剪线盘手电钻手磨机架子车等乙方提供支撑拆切割机运输车辆电焊机电焊机专保护器水泵电钻风镐等乙方提供
d耗材：收口网垫块柱墙脚围脚沙浆养护剂结构缺陷修补材料电焊条电焊钳炸药氧气乙炔割枪铁锹扫帚水棉纱麻线低压灯典钨灯灯测量油漆塑料布（薄膜）钢丝刷刀片镝灯等均乙方购维修保养
e劳动保护品：安全网脚手板（网片）雨衣雨靴安全帽安全带安全鞋电筒高压开关竿电焊手套等防护品气瓶避振圈气瓶防护罩防暑降温药品急救箱担架灭火器等乙方提供
型设备（塔吊电梯井架）钢（含扣件顶托）钢筋砼材外完成工程土建部分需机具设备材料工乙方提供（含支撑拆工程）包括限述a—e项容
工程乙方承包范围全部材料（业方指定外）乙方采购供现场甲方承担材料价格采购检测等环节风险业甲方供应材料设备进入现场乙方须承担保保卫责造成材料设备损失乙方负责
（3）水电
施工水水楼皮胶软等切需材辅材配件等材辅材乙方包材料包工负责安装拆消防水消防箱消防水带消防水泵包工包材料含合建筑面积计算（包含维护施工阶段二次三次面布置更改电缆等）安装户外变压器围护棚提供安装高低压配电房楼层行电缆配电房设备分支电缆设备控制箱三层分电箱干移动电箱电设备需JGJ462005（施工现场时电安全技术规程）执行必须统中建三局企业CI求统油漆统标识电箱电缆防护规范公司防护标准执行配电房末端箱设备电箱开关电缆辅材乙方提供乙方包材料包安装维护三级箱开关箱室楼梯间电梯入口处配备低压明塔吊镝灯明设备等包材料包工（施工阶段阻止分包正常合格三级箱提供接驳口专业分包备开关箱）
（4）时设施
建次报价范围体阶段甲方提供工生活区住房水电费结构封顶甲方提供住房水电费乙方支付工床架床板乙方承担施工场时道路木工车间钢筋车间等面硬化（甲方方案执行）包含文明施工费行计取配合甲方时化粪池施工种时设施工CI配合工均包含行政工预见工行计取
2工程造价
（1）体结构单价附分项综合单价包干基础粗装饰工程甲方业结算价浮9粗装修部分砌体砂石水泥等包工包料乙方钢筋混凝土材料甲方供应结算时收入价予扣（规定缴纳税金费乙方承担）
清单项目综合单价固定综合单价综合单价次性包干乙方已充分考虑种素影响结算时作
调整综合单价应包括预算定额中规定工作容材料费（承包范围材料材料涨价风险）工费赶工费超时工作劳保品机械费理费技术措施费种津贴费风雨影响费利润税金（含政府征收项税费）暂住证费办理岗证费（含安卡）社会保险费（包括养老保险费失业保险费工伤保险费死亡保险费医疗保险费等）施工配合费成品保护费政策性缴纳罚款工完场清费预见工等费
合暂定价 115786689万元合价终结算准具体分项单价见附件
（2）关工程切费支出（安全质量措施保障保险索赔罚款工程员财产保险等等）均乙方承担
（3）施工程中政府部门业监理工程施工相关理部门关系处理乙方义务配合甲方做相关工作
（4）工程造价中已单独支付业分包单位甲方指定分包单位施工配合配合费（包机械建次补（吊）洞次补槽食堂搭伙垃圾清运次搭架子提供现架子等施工配合容）行收取费配合责乙方实际承担
（5）通努力工程中产生二次营净收益体结构部分全部甲方粗装修部分甲方20乙方80例分配享受（营费乙方支付）二次收益产生额度标准甲乙双方复核确认
（6）甲方提供材料乙方限额领取节约超出部分乙方全额赔偿钢筋甲方现场施工翻样量加15损耗量包干乙方(钢筋料单量加损耗量实际量超出部分乙方赔偿)砼施工图预算量包干乙方超出乙方赔偿节约部分甲乙双方73例分成（单价进货均价计）
（7）甲方提供材料仅限承包范围工程乙方甲方提供材料工程核实双倍材料款赔偿外行处罚5—20万元
四工期
1总工期：
总工期 1180 （日历）天开工日期： 年 月
日(实际开工日期建设单位批准开工日期准) 竣工日期： 年 月 日(实际竣工日期实际开工日期算起 日历天)
2总工期节点工期满足建设单位甲方工程总体进度计划求前提合规定建设单位批准开工日起计算工期（包括星期日公众假期）总工期分段工期控制始终保持建设单位甲方求致
3工程工期明显计划拖延甲方求乙方赶工收甲方通知七天明显改进甲方权单方面终止合乙方须赔偿造成甲方相应损失
4遇情况影响工程竣工时间者乙方提出延期申请业甲方现场签证确认工期实际相应延
1）承包范围容标准出现巨修改（业提出修改）进影响进度重增加工程量
2）遇力抗力然灾害造成停工者
3)甲方业约定延期条件
4)工期签证必须甲方业已办理工期签证情况方办理工期延条件必须符合合条款
5)工期签证办理时间具备延情况发生48时书面报告项目部项目理部领导确认交公司项部审批
五工程质量履约保证金：
1乙方严格图纸业审核设计方案国家市关部门批准现行规范技术求施工达国家专业质量检验合格标准必须确保满足合求达福建省**江杯优质工程争创鲁班奖
2施工质量符合设计求质量合格者返工费甲方引致切济损失乙方承担返工拖延工期乙方承担
3工程实测实量评估华南公司福建分公司实测实量理条例执行奖罚规定外模板工程实测实量合格率必须达90（实测范围包含构件垂直度整度房间开间进深天花板整度墙柱构件截面尺寸）否部分模板工程单价方米降低元结算实测实量程乙方必须甲方项目部求安排班组乙方身理员配合检查监督整改未安排员参实测实量程理配合
甲方项目部权次浇筑砼批次予罚款500元整
4工程履约保证金民币 230 万元整乙方签订合时交甲方分公司财务（预留工程款中扣需办理相应手续）分包工程完工验收工程质量达合求甲方负责履约保证金剩余履约保证金退乙方乙方履行力履行合履约保证金予退
5工程保修期发现乙方责质量问题乙方应接甲方通知时派维修做求否甲方派维修费乙方预留工程款中扣足部分乙方补足
六材料设备供应
1钢筋砼材料甲方提供乙方进场验收出场点数浪费赔偿节约奖钢扣件甲方提供发现乱钢情况甲方做出相应处罚
2乙方提供材料甲方选定样品方采购：模板木枋安全立网（网）电焊条漏电保护器等进场材料甲方监督权劣质品予发现重罚
3乙方甲方材料需填写限额领料单预算员签字交材料组领料
4现场甲方提供材料废旧材料甲方乙方变卖丢弃甲方认定垃圾乙方负责定期清理运出现场
5乙方提供设备设备基础配件维修保养乙方承担设备必须规定时间修超2天修超8时否甲方扣相应台班进场设备外架相关安全设备乙方甲方合期限统调配权利乙方需保证设备甲方指令24时运转第三方收取费否甲方予处罚进场设备应统油漆统标识统CI
6万科产供应材料正常损耗意浪费超出部分乙方承担损失负责进场材料卸货保
七安全文明施工
1乙方安全理必须符合国家安全生产相关法规甲方相关制度现场必须满足JGJ592011建筑施工安全检查标准合格标准求
2 工程创 福建省
安全文明施工样板工乙方必须配合甲方完成该创优工作力争AAA样板工乙方原项目未达目标否清单中安全防护文明施工工程单价方米降低三元结算
3甲乙双方工程开工月完成安全理策化编制工程安全费预算乙方必须保证安全资金投入符合安全费预算求乙方投入安全防护材料材质应符合规范求甲乙双方确认方投入现场
4乙方必须建立安全理组织机构配备专职安全员少 2 名专职安全工少 10 名特种作业员必须持证岗
5 乙方必须交纳承包合金额1作安全保证金交纳方式：甲方乙方工程款中直接划出相应资金作安全保证金乙方工程付款低85剩余未付款中划出保证金安全保证金返详见甲方权利责条款
6 甲方权条件乙方安全保证金：
⑴乙方安全投入符合施工求甲方督促拒增加投入甲方直接安排安全投入费安全保证金支出
⑵级综合检查发现乙方队伍安全投入足拒整改次罚款5000元罚款直接保证金中扣
⑶级综合检查排名末乙方队伍罚款3000元罚款直接保证金中扣
⑷乙方拒交纳安全罚款罚款直接安全保证金中双倍扣
⑸发生乙方责范围重伤伤亡事安全保证金部分全部作甲方罚款
⑹乙方拒支付工伤事善费直接安全保证金支付
⑺安全保证金出现足时差额直接乙方工程款中扣
⑻乙方完成合施工容甲方审核退安全保证金剩余金额
7根工程类型结构特点现场安全防护分部位分区域分楼层进行验收乙方施工区域隐蔽验收前必须先进行该施工相关区域安全防护验收安全防护通甲方验收甲方安全负责签字进行隐蔽验收
8 乙方配备专职安全工乙方负责理工作安排应符合甲方安全员求乙方应划分专职安全工施工班组安全防护职责专职安全工应承担现场四口五边常规性防护日常安全维护隐患消工作出现重隐患时安全工应甲方直接指挥配备专职安全工现场施工繁忙时安全防护工满足求乙方应时增加工进行安全防护
9执行中建三局安全理标准公司推出安全标准化工具化理规定
八双方权利责
1甲方责
a甲方命 黄河 代表项目理部全面履行甲方责负责工程施工理
b项目理部甲方名义负责处理切建设设计监理市相关部门函件
c负责办理施工报建手续领取施工许证
d提供水电源接驳点
e乙方移交施工场坐标控制点高程点甲方会底板首层转换层施工阶段复核标准层3~5层复核次
f合签订3天乙方提供2套施工图纸施工期间时乙方提供补充图纸变更资料
g负责总体计划安排审核乙方编制月工程进度款申请表乙方报送月工材料租赁支付报表
h组织工程竣工验收合规定办理竣工结算
i权服甲方指挥理乙方员发出退场命令罚款处理乙方须条件接受
j全面负责整现场协调理负责监督检查处理乙方工程质量进度中间验收等事宜
k负责处理工程建设单位行分包分包单位协调配合理
l乙方进场材料进行抽检乙方合格材料进场造成损失均乙方承担
m统规划理施工现场办公室材料堆放场加工制作场生活建
n签收乙方切函件
O负责搜集整理编制竣工资料相关费甲方承担乙方应予配合
2乙方责
a乙方命 现场总负责总代表全面负责承包范围施工理乙方代表易须提前7天通知甲方甲方认全面承担前应负责乙方须甲方提交委托书委托应真正代表乙方
b乙方收甲方提供图纸资料10天编制施工组织设计施工方案包括施工进度计划设备材料成品半成品进场计划资金投入支付计划报送甲方甲方审核认作合附件甲方监督执行乙方施工方案甲方审核减少乙方施工应负切责
c乙方须条件投标文件甲方业签订合规定容条款执行发生纠纷投诉乙方均须承担甲方造成损失
d甲方提供企业效证件（包括营业执资质证书法授权委托书建筑安全施工许证税务登记证法身份证明书等等）甲方求接通知2天组织合适员合格机具进场行负责进场材料设备工作甲方报送贴附身份证复印件花名册（分工种班组分类配工号）
e乙方应严格遵守政府项理规定国家法令法规服甲方现场理代表监督理乙方求通知均应书面形式乙方代表签字递交甲方现场理代表甲方现场理代表回执签署姓名收时间三天提出处理意见
f乙方材料进场堆放应服甲方现场理代表安排意堆放严禁擅动甲方分包商物料
g乙方应严格国家质量标准规范求进行合工程施工服甲方统安排交叉作业
h乙方应委派持工程项目相适应资格证书工程理员进行现场理甲方提供现场理员名单资格证书复印件（加盖公章）未甲方意更换
i做施工区城时设施维修工作现场物件堆放整齐保证道路畅通乙方物料损失乙方行负责
j作施工记录隐蔽工程记录汇集施工技术资料时交工文件移交甲方资料编辑整理甲方负责乙方配合
k乙方进入现场员必须严格执行分公司项目项质量理安全理环境保护文明施工等规章制度严格甲方单位ISO9001ISO14001OHSAS18001程序理规程执行指定质量安全负责投入专项资金予保证乙方失造成员伤亡设备损坏乙方必须承担全部责赔偿甲方第三方蒙受种损失(包括甲方社会形象品牌)甲方权工程进度款工程余款中扣乙方未达关规范求甲方权行组织力量进行完善整改费乙方承担
l验收程中乙方质量未达合求国家验收标准乙方应条件整改直达求止甲方造成损失乙方承担
m负责施工期间工程场清理特土石方日清扫堆运甲方指定点施工程中乙方原造成附居民投诉引起罚款乙方承担
n行解决施工员食宿现场提供住房食堂必须作清洁卫生食堂生活食宿环境须符合国家标准达关标准乙方承担责
o乙方原造成工程关工程期间发生工程引致身伤亡财产损失负全责偿承担造成切济损失补偿甲方蒙受损失
p合工程完成验收达求标准甲方意48时乙方员(结算维修员外)施工机具全部撤离现场
q未甲方意转包承包范围分部分项工程
r建设单位甲方规定求样适乙方业甲方处罚皆乙方承担全部责（非乙方原外）
s负责土建工程安装工程总合中建设单位分包单位甲方分包单位预留洞修补门窗塞缝等负责场垃圾清运现场清洁
t乙方采购进场材料必须保证质量合格应时甲方提交材质证明文件否甲方权采取济处罚措施直终止合
u乙方必须执行配合甲方执行公司流程理严格服甲方现场规章制度违者甲方权乙方进行济处罚
v进入施工现场必须严格执行建设单位甲方求项关安全理文明施工规章制度切实采取预防事措施确保施工安全第三者安全须员工购买社会保险
w做施工原始记录配合甲方做技术资料收集整理工作时求全部工程资料移交甲方
x乙方原造成停工返工材料物件倒运机械二次进场等损失均乙方行承担未甲方许停工追索工程款方式甲方均采取处罚权利包括济手段
y劳务工追索劳动报酬社会保险工伤遇等采取诉讼仲裁手段乙方积极处理甲方带项损失（包括案件处理律师费诉讼费差旅费）乙方承担乙方积极配合处理甲方双倍追索受损失乙方意工程款中时扣
z乙方必须施工现场员实行实名制理做工出勤记录务完成记录 必须工签定劳动合合副报甲方备案规定缴纳类社会保险费报户费等乙方部工资发放受甲方监控严格执行甲方劳务分包队伍工资发放制度（乙方月造表支付工工资工支付表签字联报甲方备案）乙方理拖欠工工资该原造成劳务工动荡聚众闹事访等
甲方乙方月工程款15（月工程款涉数600—800元数额视具体情况定）进行济处罚罚款乙方履约保证金工程款中扣
A1乙方负责结构装修阶段测量放线
A2乙方劳务员必须统服装安全帽等
A3乙方税金乙方负责缴纳甲方提供建筑施工专发票
九工程款支付工程结算
1月完成工程量进行进度支付分包方须月25日前总包方报送月完成工程量付款申请报告总包方审核支付审核工程量85乙方申请工程进度款时固定单价部分（结构等）交理费部分（粗装修交理费模式时）须申报表中分开填列分开填列予付款
2支付固定单价部分（结构等）合造价85时停止支付结构部分进度款体结构封顶月乙方甲方报送体结构部分分包结算书双方7天审完毕甲方乙方支付审定金额95剩余5保修金
3支付交理费部分（粗装等）合造价85时停止支付粗装部分进度款总包结算业审定7天办理完毕部分分包结算甲方乙方支付审定金额95剩余5保修金
4工程保修金5保修期低总包合保修期约定期限保修期满次性付清
5分包合外变更签证索赔调差等项目发出指令准结算须商务理流程办理完善书面确认单申请部分分包工程款总包方市场价审核确认签证变更增加工程结算单价约定： 分包合计价清单中已相相似子目相相似子目分包合单价执行分包合计价清单中没相相似子目分包方价格报送总包方总包方市场价审核确认
6基础粗装范围：垫层砌筑抹灰
甲供材料范围：钢筋砼装饰材（甲方业供应材料等）甲供材料材料费计入分包结算造价中
7分包合承包范围实际未施工容（包括固定单价部分交理费部分等）均须分包结算中扣
8总包方通知分包方办理结算时分包方予配合拒绝办理双方结算时总包方权行办理结算总包方办理结算作双方结算分包方拒绝办理中间结算时总包方权降低减少月进度付款支付例
9乙方月度结算月进度款申请表中工程总造价金额甲方开具足额发票否甲方权予支付款项甲方乙方申请进度款时扣税金甲方发票税务局认证抵扣退税金乙方行应承担印花税企业税予退甲方保留乙方开具发票真实性追溯权查实乙方发票违反税务规定甲方发票票面金额10乙方进行罚款乙方造成甲方损失予两倍处罚
10约定
（1）乙方进场劳务班组材料供应商等签订劳动合承包协议材料供应合报甲方项目部公司关部门进行备案留供应方联系电话身份证复印件等资料备甲方项目部时核查
（2）资金支付：乙方申请进度款时必须列明次资金支付计划
材料款支付：申请次款项时附月资金支付记录（求签收记录）外负债览表（见附表2）
工费支付：申请次款项时附月工资发放签收记录
代付工程款：乙方供应商签订合时需加盖项目公司公章乙方工程款必须委托甲方支付付款项支付乙方工程款中扣时甲方权时掌握乙方材料供应状况
甲方合约定支付乙方工程款乙方弄虚作假未时支付造成切果损失乙方承担甲方乙方处30000元次罚款
十工程验收保修
1施工中乙方根甲方求提供关工程质量部分技术资料必须保证效性满足验收求纳汇总编审甲方完成费甲方承担
2乙方必须甲方质监等监测部门提供协调工作包括工作方便关文件提交
3乙方必须健全质量检查制度现场设少2名专职质量检查员做检记录
4工程竣工验收工程保修期乙方应工程保修责保证服务完善执行保修务时推诿拖沓保修质量问题甲方权予济处罚行组织修整费乙方保修金加倍扣
5合附属甲方业签定合非合规定关合约事宜施工合办理
十违约责
1甲方
工程中途停建缓建变更应采取措施弥补减少损失造成乙方损失甲方业签定合原执行
2乙方：
（1）工程质量符合合求负责偿修理返工乙方质量原造成相关工程返工维修损失乙方承担工程款中扣果逾期竣工逾期天甲方交纳违约罚款 100000乙方原造成甲方工期延误引致业求赔偿乙方承担全部责赔偿造成损失甲方分包方原造成工期延迟赔偿乙方承担责
（2）履约保证金保证：质量工期安全现场文明施工工秩序履约执行度合格材料原造成甲方损失（损失直接间接）视情况甲方部分全部扣该保证金
（3）乙方员现场架闹事者扰乱工现场生产秩序甲方权解合予乙方次200050000元罚款造成甲方切损失乙方承担
（4）乙方理停工积极履行合连续履行合约定甲方指令达达甲方求甲方终止合甲方蒙受切损失乙方承担
十二合文件组成解释序：
1 合协议书2 中标通知书（时）3 分包报价书（时）
4 总包合文件（包括建设单位招投标文件合文件补充协议建设工程预算书承包认适合提供容外）
5 洽商变更明确双方权利义务纪补充协议
6 甲方设计单位签发变更通知书建设单位签订甲方签认现场签证单工程结算书
7 国家关标准规范关技术资料技术求施工组织设计
8 工程进行程中关信件数电文（电报电传传真电子数交换电子邮件）
9工程量计算规单价说明合图纸
文件容出现相符合处优先适甲方业签订总承包合第7条列文件容补充协议施工合具等效力时间先序优先适签订时间项列余文件均签订时间先序时间准
十三终止合
1未甲方意乙方承包范围工程进行形式转分包否甲方权单方面终止合予乙方罚款合价款1020罚款
2乙方理停工未积极连续性施工触犯违反合甲方次指正达甲方理求甲方书面通知终止合予乙方罚款合价款1020罚款乙方须规定时间退场赔偿甲方终止合蒙受切济损失甲方雇继续进行完成工程
3乙方没完全履行合义务前总包合终止甲方应通知乙方终止合乙方接通知快撤离现场甲方应支付已方已完工程合价款
4抗力致合法履行工程发包原工程停建缓建致合法履行总包方解合
5乙方施工员数量施工员力等方面欠缺致工程保证质量安全工期乙方时支付民工工资引发劳务纠纷情况恶劣甲方单方解劳务分包合乙方工程款暂时冻结直甲方完成合工程予核算
6合解乙方应妥善做已完工程剩余材料设备保护移交工作总包方求撤出施工场甲方应乙方撤出提供必条件错方应赔偿合解方造成损失合解影响双方合中约定结算清理条款效力
7合解乙方应继续履行保密义务第三方转泄露工程图纸规范购成分包合性质分包合相关资料信息（含工程款保修金支付）
十四未事宜争议解决
1合未事宜双方协商意签订补充协议补充协议作合附件补充协议原合等法律效力
2合履行期间产生争议双方友协商协商成时提交甲方办事机构民法院诉讼
3合未事宜双方友协商解决
十五合生效合份数
1合甲乙双方法代表委托代理签字加盖印章生效竣工结算完甲方支付完工程保修金合行终止
2合正式5份甲方4份乙方1份均具等效力
甲 方： 乙 方：
法定代表 法定代表
委托代理： 委托代理：
日 期： 日 期：
附件1：施工容说明
总说明：
1施工前准备施工清场工序交接生产班组中进行检交接检做安全生产布置场保养清洗机具灯光明2时机械障排机具修理等工作包括降低成减少损耗目余料堆回收落灰工完场清文明施工工作容
2搭拆脚手架（运输架体材料铺设桥坊板桥翻板挂安全网等）修补工种交叉施工作业造成损坏凿补适量混凝土塞凿砖墙孔凿堵螺杆洞修补等工作脚手架完拆运面指定点堆放整齐
3材料运输包括：整工现场面水运输层力传递水运输
4成品半成品保护修补工作（项目规定免身责外）
5分部分项工程综合单价已充分考虑配合工种施工身施工带影响少量修补工作面施工序施工时间调整等等口求增加费
6分部分项工程施工容说明备注栏中说明外应包括概预算定额国家规范规定该分部分项工程施工包含施工容技术求质量标准
分项工作包含工序容
1模板工程：
木工车间整面硬化（回填石粉石子夯实等）圆盘台锯刨机压刨机套丝机等机械定位木工车间架子搭设工种施工放线测标高施工前准备工作刨木枋制作砼钢筋撑条场取材模板制作安装木材刨刨直搭设支模钢架（含超高架室外墙外架）电梯井脚手架安拆相关防护补模板缝刷隔离剂预埋铁件钢板止水带
橡胶止水带螺杆模板木枋等材料场运输楼层垂直水力运输预埋铁件钢板止水带橡胶止水带制作安装安装完模板清扫木模杂质浇捣砼时护木模修整拆钢架模板垫楞铁丝螺栓拆材料起钉分类堆放整齐拆层楼面模板木枋铁钉起净钢扣件拆完吊运面指定点堆放整齐钢保养调直扣件清洗电梯井架安拆相关防护拉设快易收口网施工缝网浇带拉设结构图预留洞口支拆模等
2钢筋工程：
钢筋车间整面硬化（回填石粉石子夯实等）挖埋锚浇砼安拆调试弯曲机切断机等钢筋车间架子搭设施工前准备工作原材料卸车堆码点数清理保钢筋制作捆扎标号垫楞半成品分类堆放指定专发放半成品钢筋加工场清理保持清洁钢筋半成品力垂直运输制作加工马凳钢筋顶撑制作安装钢筋绑扎工种施工放线搭拆架子清理模板杂物场取运半成品钢筋设计求绑扎成型放入模外墙拉墙筋制作安装负责安放砼垫块捣砼时护钢筋负责竖电渣焊钢筋调运清理次绑扎余钢筋运指定点堆放整齐存机械材料二次移位转运工作配合取样送检(含钢筋原材电渣压力焊钢筋直螺纹接头)
3砼工程：
砼输送泵输送砼搭拆输送架子安拆清洗输送配合移动输送泵位机尾送料清底清机口木模浇水润湿制作砼垫块检查垫块否安放合格工种施工测捣砼标高部分砼塔吊吊运工传递捣实抹覆盖养护物浇水养护施工缝浇带等凿毛清扫掉楼面架子砼堵泵时负责砼清理回收利拌砼包前台（包工包料费装修工程计算）配合完成砼试验计量抽查工作
4外架工程：
根现行福建省安全文明施工样板工施工搭设标准完成外墙脚手架搭拆工程包括外架搭拆竖密目安全立网水安全网挂设楼梯安全通道安全防护棚层满铺脚手板踢脚板外架裙带挂设次超高卸载支撑结构设置时包括钢扣件脚手板统油漆外架CI标志设置脚手架落处硬化排水沟垫板设置包括塔吊电梯井架卸货台出入口安全门开口设置
5：a室组织排水发生工费（水雨水排水）b垫层保护安放砼墙柱中拉墙筋木工种撑条垫块制作运输安放材料保理c工程施工中产生垃圾运送指定点堆放清运出场安装工种队伍配合洞口留设封堵等d修补工种交叉作业中造成损坏浇带构造柱凿等工费
6抹灰工程工作容
（1）调制砂浆运输：包括原材料装卸运输斗秤筛砂砂浆搅拌清理工作场清洗保养机具剩余材料指定点堆码齐
（2）抹灰：包括堵脚手眼（螺杆洞等孔洞）清扫墙面障碍物拉毛淋水塌饼筋抹底面层找护角倒角磨面抹光清扫落灰等工作含门窗边抹灰线盒封堵塞缝
7砌筑工程工作容
放线调运铺砂浆淋砖运砖选砖挂线找吊直砌砖包括窗台虎头砖腰线门套留洞预埋线线盒安放60公斤型构件垫块木头砖铁件等砌柱砌梁圈梁构造柱砖拱包括制作安装拆模板墙面修正清扫墙面清扫翻调落灰等全部操作程
8坪：清理基层捣细石混凝土抹光养护定额工程设计求包括全部项目容
9零星工
完全成该工程体需切配合工清单中列单项工程计费基础未列出项目工程应实际发生该费应该认已综合考虑总价中单独计算
10安全文明施工工材料
1）负责施工现场保洁保持现场积水垃圾淤泥
2）负责施工标识牌标语安放保洁
3）负责甲方电电缆水水防护
4）负责材料堆码清理
5）负责外架清理保持外架整洁杂物
6）负责施工现场整洁砼浇筑砼渣清理积水清理拆模柱墙角楼梯钉护角条砼毛面修边修角楼层拆模面清扫垃圾分类处理
7）电梯口楼梯通道清理保洁
8）省双优工标准维护现场日常形象准备公司方部门组织检查评
11安全工材料
1）乙方指派3专职安全员组织少8安全巡视维护组专门负责配合甲方安全员进行安全日常检查维护
2）负责外架外边防护四口围护洞口封闭防护保持
3）负责日常工作中必安全保证工作拆模时警戒台风暴雨等异常气候预防措施
4）负责安全标语安全标识安全示范区安放日常维护
12材料时水电工
1）负责进出场材料车车堆码点数
2）负责现场材料公司规定集中堆放标识场转运清理保养
配合机电队电路水铺设配合机电修理保养清洗机具
13行政工
1）负责现场24时保安工作保安员负责门禁理负责现场施工次序维持
2）负责现场必须勤工甲方办公生活必须发生工
14分包配合费：
现场分包间配合工包括次吊补洞补槽外架成品保护费等
附件2
劳务工花名册
序号
姓名
性
年龄
身份证号码
工种
隶属班组
工号
片
劳务单位现场负责： 公章
附件3
年 月劳务工费支付计划表
序号
姓名
工种
月度工资（元）
累计付清欠付
班组长签字
领取签字
甲方项目理： 劳务单位现场代表： 劳务单位公章
附件4
年 月材料费租赁费委托支付计划表
序号
采购材料租赁标名称
单位
合价
月累计支付
月计划支付
备注
甲方项目理： 劳务单位现场代表： 劳务单位公章
劳务分包安全理协议书
甲方：******************限责公司
乙方： **市****************限公司
协商甲乙双方已签订**市**中心（酒店SOHO）工程分包合框架范围便安全理明确相关事方安全责根国家相关建筑法规规定签订安全生产理协议明确双方安全生产责遵守
第条 双方遵守国家安全生产法建筑法劳动法安全生产许证条例建设工程安全生产理条例等系列关安全生产法律法规严格执行JGJ59—992011建筑安全施工检查标准等系列标准规程规范
第二条 双方遵守中建三局第建设工程限责公司项安全生产规章制度贯彻执行职业安全健康环境理体系手册程序文件贯彻执行施工现场安全理制度处罚规定（见附件）
第三条甲方乙方间工程总包劳务分包关系乙方雇佣作业员劳动合关系乙方作雇佣者雇佣员安全生产责体
第四条 甲方安全责权利义务
1乙方施工生产安全进行监督理检查
2定期乙方进行安全生产法律法规方针政策标准规范规章制度教育乙方员进行入场安全教育
3监督乙方规定程序审批施工组织设计书乙方辖员进行安全技术交底情况机抽检
4工程安全防护文明施工措施乙方负责实施费乙方承担作业员劳动防护品（安全帽安全带等）统乙方采购费乙方承担甲方负责抽检
5权制止乙方违章作业重违章行权责令整改停工整顿济处罚
6规定求乙方采购材料带（含租赁）施工机具设备进行安全生产监督检查权拒绝乙方合格产品进场（已进场限期退场）
7规定求乙方进入施工现场作业员办理意外伤害保险
8乙方甲方交纳安全生产保证金乙方服安全生产指挥违章作业相关规定投入安全设施时甲方项目安全生产奖罚规定甲方关求行投入安全生产设施产生费直接保证金扣
第五条 乙方安全责权利义务
1规定求取安全生产许证报甲方备案根法律法规求身特点建立健全安全理体系结合专业分包具体容项目实际情况制定操作性安全生产责制安全生产规章制度
2规定配备专职安全理员：事室屋面防水室装修门窗安装等风险性较低分包单位必须配备兼职安全理员事桩基施工玻璃幕墙安装外墙装修线电路安装等危险高分包单位必须配备专职安全理员
安全理员素质符合规定求持建设行政部门核发三类员安全考核合格证名单报甲方备案
3负责雇佣特种作业员培训考核取证确保特种作业员持效证件岗
4方政府甲方安全理规定企业安全求施工班组进行针性安全技术交底（交底记录报甲方备案）合理安排身体素质技术水安全意识均符合求员岗
5雇佣员进行安全生产三级教育组织班组开展安全教育学宣传检查整改等活动
6违章指挥强令工险作业强迫工超时间超负荷作业甲方提供安全设施保证安全施工时时提出整改求拒绝施工拒绝乙方违章指挥
7承担雇佣员劳动防护品（安全帽安全带等）需费
8（含租赁）国家明令淘汰禁止危生产安全工艺机具设备
9保证安全施工甲方企业安全理规定乙方甲方交纳安全生产保证金保证金交纳例：工程合额≤30万元（叁拾万元）甲方交纳安全生产保证金5000元工程合额30100万元期间甲方交纳安全生产保证金10000元工程合额≥100万元甲方交纳工程合额1安全生产保证金
10保证金完乙方动甲方交纳条第9款规定保证金保证安全生产保证金正常运行
第六条
1安全保证金
劳务分包单位没完成合安全理目标合罚款甲方乙方罚款直接安全保证金中扣乙方拒支付责范围工伤事善费直接安全保证金支付乙方规定配备安全员甲方直接安排符合求安全员岗工资费直接安全保证金中支出
2乙方完成工程建筑投资方建筑合施工容甲方审核施工遗留安全隐患甲方意报甲方公司领导审批退安全保证金剩余金额
第七条 良行记录处罚
**市行业部门开展检查中乙方直接原造成乙方开具良行认定书福建省建设厅建筑工程安全生产动态理办法**市建筑市场体良行记录公示处理办法（试行）权扣分甲方权乙方扣1分罚款20000元标准进行处罚
第八条 事调查处理
1发生工重伤死亡事乙方牵头甲乙双方参加规定报告关部门进行调查查清事原分清事责提出事责者处理意见
2乙方违章指挥求健全安全防护设施设备造成伤亡事承担相应果济损失
3乙方服甲方安全生产理违章作业险进入施工禁区损坏安全防护设施规定进行安全技术交底组织施工造成伤亡事承担相应果济损失
4乙方责造成伤亡事甲方权求乙方进行济赔偿甲方责造成伤亡事乙方权求甲方承担违约责
第九条乙方安全生产理备案资料
1甲方**市**中心（酒店SOHO）工程总承包工程安全理网络图
（见附件）
2甲方**市**中心（酒店SOHO）工程安全生产理第责安全理负责安全理员名单
（见附件二）
3**市**中心（酒店SOHO）工程专项安全生产理制度
（增加附页）
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
签约时间： 年 月 日
施工现场安全理制度处罚规定
实现工程安全文明施工理目标保障现场员生命财产安全工程总包范围制定安全理制度处罚规定适工程专业分包单位求必须该制度处罚规定严格施行
分包单位进场周必须提交资料
（1）员花名册：入场日提交名册分理层操作层写明职务工种附单位安全理体系图（表）
（2）相关员证件：三类员安全考核证复印件特种作业操作证复印件（机械操作工电工电气焊工架子工起重工等）
（3）单位员工身体检查表复印件
（4）电气焊工操作证复印件
（5）单位建筑施工企业安全生产许证企业资质等级企业营业执
（6）准备4张免冠正面半身寸片办理种证件
施工机械机具
（1）进场机械机具览表（进场时间提交）
（2）机械机具安全证明总包中型机械进行验收备案方
电
（1）进场电电箱览表：配接线图
（2）施工电设备表
（3）进场电电缆览表：注明型号长度等
（4）安全防护物资进场必须总包安全总监物资部提供物资览表总包安全总监确认方总包方符合安全规定物资分包单位进行处罚
（5）述1～3条分包提供安全资料交总包质量安全总监收存
安全教育制度
入场教育
（1）分包单位进场前必须总包签订总包分包安全总交底安全理协议书
（2）分包单位提前天总包安全总监提出书面入场教育申请便安排入场安全教育分包私调换施工员总包方根政府相关文件分包方进行处罚
（3）总包安全总监安排入场教育容时间
（4）入场教育发放考试卷 考试卷分包安全员批阅总包方安全总监收存分包安全员天必须总包安全总监报入场教育成绩单电气焊工消防安全考试卷总包安全总监处
日常安全教育
（1）班前教育：分包班组长进行做班组活动记录分包班组长保存备查
（2）分包班组必须周定期进行次安全教育：教育点总包指定分包全体员工参加时间少15分钟分分包现场负责组织总结周安全情况周安全注意事项分包安全监理员做周安全活动记录存留备查
（3）总包责工程师分参分包周次安全教育
（4）总包安全总监负责监督分包安全活动情况分包单位安全技术交底情况
日常安全理方法
（1）分包方应身施工容编制安全生产保证措施报总包审核施工程中严格该措施进行施工
（2）员必须佩带出入证进场暂未办理出入证者须门卫出示身份证通报单位门卫核实名单进场
（3）分包生产例会安排第二天生产计划时必须总包公布危险作业区动火作业点动火员数量存交叉作业工序占安全通道等总包安全总监必须解相关情况未总包意进行项作业
（4）周总包召开分包安全例会通报项目安全情况安排项目安全理工作
（5）周进行次总包带队分包参加安全生产消防文明施工检查
（6）总包安全总监定期抽查分包项安全工作落实情况（业相关安全资料进行检查导）
（7）分包安全监理员应总包安全总监报单位违章事未遂事情况
安全处罚规定
般规定
（1）分包现场总包安全监理员理员提出安全隐患时采取措施进行整改理拒收安全监理员发放通知罚款单拒收安全隐患采取处理措施整改时处50～100元次罚款
（2）分包进行道工序前班组工进行书面安全技术交底容具体详细具针性严禁代签名现象否次专业分包处10元份罚款安全员权拒收合格资料
（3）分包设置专兼职安全员安全员需应定时定时施工现场进行检查作记录范围施工隐患做定定时定措施进行监督整改否相关员处20～100元次罚款形式处罚
（4）新进场员未进行安全教育分包安排工作违者处10元次罚款
（5）特种作业员必须持证岗操作证员工作单位处50元／次罚款勒令换岗
（6）现场工必须熟悉工种安全技术操作规程清楚操作规程岗总包处520元／次罚款
（7）进入施工现场戴安全帽员形象符合ＣＩ求（胸卡标识编号着装）规定佩戴安全帽发现次罚款20元超三（含三）分包处100元次
（8）分包遵守施工现场种规章制度明显挂禁止严禁等警示标志区域违章者罚款20元次
文明施工处罚规定
（1）严禁酒进入施工现场违者处50100元次罚款
（2）进入施工现场衣衫整赤脚穿拖鞋硬底胶鞋工总包处分包20元／次罚款
（3）建立保卫制度责落实工作中脱岗工作负责员发现处100元／次罚款
（4）作业班组工作范围必须做工完场清材料（钢材木枋模板等）半成品必须分类堆放堆码整齐总包处分包违者100元处罚款
（5）注意成品半成品保护意堆放成品半成品造成损坏者处2050元次罚款损坏成品半成品根价值加倍赔偿
（6）施工现场准便违者罚款100～300元次
（7）施工现场安全标语CI设计标牌安全警示标志损坏未允许擅移动罚款20～50元次
（8） 施工区域严禁闹嬉戏违者处5元次罚款
（9） 泥浆污物垃圾等严禁直接排入排水沟违者发现罚款100元次
（12）材料堆码高度超16米否发现处罚款50~100元
（**）严禁损坏消防器材发现处20～50元次罚款损坏消防器材加倍赔偿
（14）施工现场乱写乱画者予20元次罚款
（15）天施工完必须工完场清未做工完场清检查发现次罚款50元～100元
（16）严禁高处抛物倒垃圾违者施工队伍作业员处500元次罚款
（17）施工现场架斗殴者视情节轻重500元～5000元罚款造成果者送交公安机关处理
电理处罚规定
（1）线路架设应规范应定措施闸具熔断器参数设备容量应匹配否相关员处1050元次罚款
（2）严格执行机闸漏箱制箱路配电应明确标识电箱必须标明途责编号线路图违反规定相关员者处10元处罚款
（3）施工机具应作接保护工作接重复接应符合相应规范标准线路破损时应时包扎否相关员处10元处处罚
（4）潮湿处作业员必须36V安全电压违反规定班组分包队伍处10～100元处罚
（5）非专业员擅接线次罚款50元
（6）非专业员擅电动工具操作时违反操作规程处罚款1050元次
（7）擅乱接电源电线直接接插座者予50元次罚款
（8）圆盘锯接零漏电保护器锯片裂纹防护罩分料器防护挡板等装置继续者机员分处10元20元／次罚款
（9）钢筋加工机械应保护接零接措施冷拉作业区焊作业区应设防护措施否相关员处2050元处罚款
（10）钢筋机械操作时严禁危险区域（焊机前方张拉区前方切断机前方切割机前方等）严禁站发现处10元次罚款
（11）电焊机需专业员进行应保护接零接装置设立漏电保护器露天作业时设立防雨罩否相关员处20元处罚款
（12）潜水泵必须保护接零接否相关员处10元次罚款
（**）机械设备必须根国家区求进行验收合格方否准处100200元次罚款
（14）氧气乙炔瓶应电焊工领取领取应专负责妥善保气瓶严格规范求分开存放配置灭火器违反发现项目责处
10～50元次罚款
（15）焊接作业必须进行动火申请配备消防器材边作业焊花必须专料斗接住散落免造成火灾事违反规定造成果进行严惩接焊渣处50元次罚款酿成果造成损失损失双倍罚款
（16）进场设备必须满足求电焊机必须配备二次降压保护器
（17）严禁拖二芯电线违反者没收电线处罚100元次
外架安全处罚规定
（1）脚手架搭设求时办理验收手续未技术负责工长安全员验收班组进行道工序未验收擅进行道工序班组处200元次罚款
（2）脚手架立杆应垂直稳放坚固基础加设符合安全规范求垫块立杆禁止采搭接立杆横杆交点处应设置横杆横杆接头应规范求相应错开拧紧扣件螺栓栏杆间应规定设置剪刀撑条违反中条班组处5～20元处罚款
（3）施工层应设１5米高防护栏杆20㎝高挡脚板脚手架外侧应密式安全网进行防护脚手板材质应符合求铺设时应进行满铺允许出现探头板搭设卸料台时台支撑系统允许外脚手架连接求搭设班组处50～100元处罚款
（4）外架准活动钢木枋等材料发现处罚款520元次
（5）外架钢里面准插钢筋等物防止拆架时发生坠物伤发现处罚款20元次
（6）脚手架拆时拆钢扣件等材料禁止抛掷发现次罚款500元
（7）卸料台安装必须交底方进行安装未交底擅安装予100元罚款
（8）卸料台必须外脚手架断开分离落外脚手架出现严禁擅者罚款100元
（9）卸料台必须挂设限载标牌周边搭设12米高防护栏杆四周封闭严密验收方否次处100元罚款
（10）卸料台转层安装时必须保证台材料等防高空坠物出现次高空坠物罚款200元
高空坠物安全处罚规定
（1）高空坠落物体未造成安全事者予500元次罚款
（2）高空作业意抛物造成伤亡事移交刑事部门追究刑事责
（3）高空作业意抛物造成伤害视伤害程度予100010000元罚款
边洞口防护安全处罚规定
（1）边洞口处作业应进行防护垂直作业应隔离防护措施未设立防护防护位相关责处50～200元处罚款
（2）边洞口等部位必须进行效防护否相关员处10～100元处罚款
（3）高空边洞口作业系安全带安全带系挂符合求次罚款50元
（4）楼梯口电梯井口均应设置防护栏杆预留洞口坑井应进行防护处理出入通道口应设置安全防护棚阳台边设置防护栏杆安全防护工程施工步时设置未进行设置项目相关员处1050元处罚款责令整改情节严重者加重处罚
（5）擅拆损坏防护设施者处50～100元处罚款施工需时拆防护设施时须项目安全监理员允许服施工工长安排时恢复原状否罚款100元处外脚手架连墙杆私拆罚款100元处
（6）作业面电梯井口未进行封闭封闭严密发现处罚款20元次
支撑架体安全处罚规定
（1）模板支设时严禁支模架堆放重物品散料违者罚款10～50元处
（2）2米高处作业应立足点未设立足点总包单位相关员分包处10～50元次罚款
（3）模板拆时应该层挂设水兜网进行防护应拆区域设置警戒线挂设警示牌派专监护违反规定者相关员处20元次罚款
违反规定罚款必须3天缴总包项目财务否延误天罚款金额50加收天滞纳金罚款金直接分包进场总包交安全保证金工程进度款中扣
分包安全理协议第九条附件
工程安全生产理
第责项目理
姓名：
乙方技术负责
乙方安全理负责
乙方项目副理
乙方职部门
乙方专业工长
乙方安全监理员
乙方安全理项目理
项目安全理网络图
项目专业工长
项目职部门
乙方安全监理员
现场施工班组
分包安全理协议第九条附件二
安全理员名单表
序号
责性质
姓 名
职 务
说明
1
甲方工程安全生产 理第责
黄河
项目理
3
甲方安全理负
责（监督责）
安全组长
（安全监理员）
视工程情况配置组长职位
4
甲方安全理员
（监督责）
监理员
5
乙方工程安全生产 理第责
乙方项目理
6
乙方安全理员
（监督责）
监理员
拖欠民工工资承诺书
致：************************限责公司
根中华民国合法中华民国建筑法国家省市关安全生产关法规规章求贯彻国务院关杜绝拖欠民工工资指示精神保证总包合正常履约确保实现工程质量工期目标司承接**市**中心（酒店SOHO）工程贵司承诺 ：
1 司保证月时足额支付施工员（包括农民工）月工资口拖延接受贵司监督检查
2 贵司发现司存拖欠参加工程项目施工民工工资行司保证条件筹集资金立发放拖欠民工工资愿意接受贵司针性惩罚措施
3 司承诺旦发生拖欠民工工资情况司条件接受贵司代扣工程项目进度款直接支付民工权力造成切果承担全部责
4 承诺书法定代表签字加盖公章生效劳务合效期满结束
承诺：
法定代表：
委托代理：
日 期： 年 月 日
环境职业安全健康理协议
劳务发包：********************限责公司 （简称劳务发包）
劳务承包：**市**************限公司（简称劳务承包）
工程名称：**市**中心（酒店SOHO）工程
遵守国家方环境职业安全健康法律法规中建三局建设工程股份限公司环境职业安全健康方针完成公司目标指标保证施工生产符合ISO14000OHSAS18000认证标准求甲乙双方协议：
劳务发包责：
1监督劳务承包落实环境职业安全健康知识教育培训
2严格公司环境职业安全健康理体系文件求相关法规规范正确指导劳务承包进行施工
3劳务承包施工负监督检查责
二劳务承包责：
1积极参加劳务发包组织教育培训现场作业员必须解公司环境职业安全健康相关知识
2劳务发包提供合格作业员特殊工种员必须解岗位操作规程必须持证岗
3施工作业程中服劳务发包指挥确保项活动符合公司环境职业安全健康理体系相关法规规范求
4施工机械施工程中保证噪音影响体健康社区居民正常休息
5施工现场场整作业土方装卸时土方进行处理保证土方施工时会造成现场灰尘飞扬污染环境
6土堆砂堆需方覆盖者方法会造成环境污染隐患
7水泥石灰存放符合关规定条件
8施工垃圾清运生活垃圾清运等严禁道路遗洒
9油漆油化学材料等化学危险品存放时注意化学危险品挥发泄漏污染土干净水体
10机械设备保养维修时剩废油处乱扔防污染土水体
11施工剩余材料统回收
12施工程中废旧毒害材料意处理划分类分处理
**生产易挥发异味伤害体健康材料乱扔乱放量减少挥发减少体气污染破坏
14生产生活污水排放严禁污染干净水源
15施工现场夜间明影响周边居民正常作息
16施工程中电动机械造成员伤害（劳务承包身责）涉济责法律责均劳务承包行负责
17施工员高空施工时系牢安全带
18高空生产工具时放稳牢心工具高空坠落扎伤员
19施工现场清切火灾隐患备灭火工具
20施工现场生活电电动工具电源严格理防施工员员发生触电事造成身伤害
21劳务承包违反述条款公司环境职业安全健康产生良影响时劳务发包权报公司予警告处罚清退果劳务承包行承担
劳务发包（盖章）： 劳务承包（盖章）：
劳务发包代表（签字）： 劳务承包代表（签字）：
签约时间： 年 月 日
签约点：
治 安 合
甲方：******************限责公司
乙方：**市**************限公司
加强治安建设促进社会风气转分公司部形成良治安环境保障项目施工程中治安安全财产安全保证分公司项目法施工全额承包利进行分公司决定分包单位劳务合作单位签订治安合具规定便遵执行
乙方进场施工员必须熟练身体健康技术工理员特殊工种员必须岗证员旦甲方批准进场施工乙方承包工程未完前未甲方意时意更换发生甲方权罚款1000元勒令退场已进场施工员技术素质身体条件等符合甲方求违法违纪听指挥安排施工员甲方权勒令立退场求乙方时增补合格员
二乙方进场施工员应严格遵守国家法律法规**市治安理条例施工现场严禁架闹事偷盗等违法乱纪行发生发现次予3000—20000元罚款情节严重者交国家司法机关处理
二双方职工严禁赌博麻酗酒闹事发现次视情节轻重罚款300020000元
三讲文明守纪律讲究职业道德履行岗位职责敢抵制歪风邪气勇犯罪行作斗争
四严格遵守治安保卫工作制度杜绝玩忽职守引起爆炸火灾触电等治安事发生发生治安事乙方须承担全部责赔偿 甲方造成切损失情节严重者交国家司法机关处理
五乙方设置治安理员实行定岗定位巡逻检查相结合认真做岗交接班手续值勤登记制度发现情况时报告
合式五份甲方四份甲方部门项目分公司委份乙方份甲方部门乙方签字盖章生效完成合工作量帐务结清失效
甲方（章）： 乙方（章）：
代表： 代表：
年 月 日
职业安全卫生协议书
承包（简称甲方）：****************限责公司
分包（简称乙方）：**市******************限公司
保证甲方够职业安全卫生理体系理求进行工程施工乙方分包工程施工时必须满足职业安全卫生理求双方职业安全卫生事宜达成协议：
第条：乙方进入施工现场作业前必须**市建筑行业关施工理规定办理相应手续
1乙方参加工程施工员必须持合法做工手续三证具全（身份证暂住证劳务工岗证）证必须相符员更换必须时通报甲方补办手续私招乱雇社会闲散员未成年进入工做工需办理安卡出入证（收费25元）违反述规定造成果应乙方承担全部责
2乙方参加工程施工特种作业员（起重司机登高架设指挥爆破工电工电气焊工垂直运输机械司机场机动驾驶等）必须持劳动部门颁发特种作业员操作合格证身体健康检查合格方岗作业否发生果应乙方承担全部责
3乙方施工理员必须建设部**市关规定持证岗
4乙方应参加工程施工员花名册（造册容：姓名年龄区域三证号码特种岗位证书号码等）报甲方份备案
第二条：乙方员进入施工现场作业前必须接受甲方入场职业安全卫生教育特种作业员体检接受入场教育员体检合格员律岗作业乙方违反条款规定造成果应乙方承担全部责
进行入场职业安全卫生教育乙方应甲方安全教育记录予签认
第三条：甲方乙方进入施工现场作业前应乙方全面介绍工程概况场环境乙方施工范围作业条件工期进度职业卫生安全理体系等安全质量防火防盗生活卫生交通安全劳动纪律等关注意事项
第四条：包工包料分包作业项目乙方组织作业前必须甲方报出分包项目施工方案安全技术措施提出该项目技术标准操作规程工艺流程关技术资料
安全技术措施应详切实行责落实措施未甲方认实施作业强行组织施工造成切损失均乙方承担（措施报送甲方三日答复视甲方认）
第五条：包工包料分包作业项目甲方负编制书面安全技术交底措施卫生理办法责乙方权交底措施卫生理办法提出合理改进意见交底措施卫生理办法签认便视乙方认乙方必须严格交底措施卫生理办法进行施工理未交底措施卫生理办法组织施工造成切果应乙方负责（交底措施卫生理办法造成损失应甲方负责）
第六条：乙方应**市政府建筑企业专（兼）职安全员配备例根进场数配备专（兼）职安全员乙方安全理员必须认真履行职责严格理积极配合甲方做乙方员分包项目日常安全教育检查工作乙方安全员应接受甲方安全部门工安全员监督检查指导统理乙方应确定安全员名单报甲方备案
第七条：甲方根合规定乙方提供机械设备安全防护装置必须完应办理点验签认手续
1甲方提供施工机械设备乙方必须执行持证岗定定职责应认真执行相应安全操作规程理制度乙方员勤维护保养保持机况良确保正常运行安全
2乙方施工中意拆改移动甲方提供电源电闸电气设备严禁行拉接电源拉闸送电乙方备电闸手持电动工具必须规定配置漏电电流30毫安漏电保安器
3甲方提供种脚手架防护棚安全网已实施安全防护措施符合安全求施工便时乙方权提出改进意见事先未征甲方意情况行拆改动否产生果均应乙方承担
4乙方施工中需备机具行搭设架子采取安全防护措施应乙方先进行检查验收报甲方检查确认合格方未甲方认行造成果应乙方负责
第八条：甲乙双方均应建立严格安全检查制度
1甲方定期组织安全生产卫生文明施工联合检查甲方检查中发现乙方安全卫生防火文明等方面存隐患问题乙方必须限期认真整改限期未整改整改彻底甲方权处停工整顿期间造成事停工造成切济损失应乙方负责
2乙方应严格施工现场安全卫生检查点定期组织施工现场检查整改检查应记录整改措施时应书面形式时通报甲方
3甲乙双方安全员均应坚持日巡回安全检查制度甲方安全员检查乙方重隐患时权处停工发出书面隐患通知整改指令书严重违章员权甲方安全生产奖罚规定济处罚屡教改者甲方权予清退出场
第九条：严禁违章指挥违章作业违反劳动纪律
1甲乙双方理员均口违章指挥强令施工员险作业造成事损失应违章指挥者负责
2乙方施工员权拒绝方违章指挥严格安全操作规程施工严禁违章作业反劳动纪律野蛮施工严重违章违纪造成事损失应肇事者承担责
3乙方违章指挥违章作业违反劳动纪律野蛮施工理善造成伤害应乙方承担全部责
第十条：乙方应严格执行甲方制定提供关易燃易爆易损毒危险品防火防盗成品保护环卫等方面关规定违反述规定造成切严重果应乙方承担全部责
第十条：乙方施工期间必备劳保品安全帽安全带手套绝缘鞋必须符合标准规定合格产品
第十二条：乙方施工中发生工伤事必须迅速通报甲方重伤事应做事调查配合工作时应**市关规定做伤者医治生活安置工伤补偿等项工作架斗殴原造成伤害乙方承担责关规定处理
第十三条：承包意分包开设工食堂必须履行饮食卫生理程序
1食堂建设必须取承包统规划检验验收方
2食堂业员必须取健康体检合格证卫生培训合格证方岗
3食堂必须资格单位验收取卫生许证方开业营
4食堂必须接受部门日常卫生监督
第十四条：发现职业病确诊患者乙方应关规定进行治疗安置
第十五条：乙方疏理违反述规定方政府部门处罚款责令停工整顿造成切损失应乙方承担
第十六条：协议工程施工合时办理签字盖章日起生效
甲方：（公章） 乙方：（公章）
法定代表： 法定代表：
委托代理： 委托代理：
年 月 日 年 月 日
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
****中心（酒店SOHO）总承包工程
劳
务
承
包
合
发包方（简称甲方）：**************限公司
承包方（简称乙方）： **市***********限公司
2013年9月
**市**中心（酒店SOHO） 总 承 包 工 程 劳 务 合
总包方（简称甲方）：***********限公司
分包方（简称乙方）：**市***********限公司
中华民国合法中华民国建筑法关法律行政法规遵循等愿公诚实信原结合**市关规定工程具体情况甲乙双方项目劳务分包施工事项协商达成致订立合甲乙双方必须遵守
工程概况
工程名称：**市**中心（酒店SOHO）工程
工程点：**市**区******************
工程范围：次招标范围**市**区****************中心（酒店SOHO）工程工程4层室两栋楼中室建筑面积约67000方米部分栋17层高酒店建筑面积约42000米外栋47层SOHO办公楼工程建筑面积约97000方米合计面积约206000方米乙方室结构体结构阶段时间段法满足甲方合中关进度质量安全文明施工求时乙方必须条件退场甲方项目部发退场通知单准甲方权重新引进劳务队进场施工合价格基础造成费增加切损失均乙方承担乙方异议
二劳务承包范围工作容：
中元（**）工程设计研究院限公司设计工程号 施工图纸工程容(乙方施工设计变更计)具体范围
1模板工程
2钢筋工程
3砼工程
4脚手架工程
5 基础粗装饰工程（含砌抹砖胎模承台土方开挖回填混凝土桩顶凿破桩工程外墙砌体抹灰贴瓷砖 天棚坪等）
6安全文明施工措施施工技术组织措施辅助配合工等
7甲方项目部求增加相关工程容乙方理拒绝
三分包方式工程造价
1分包方式
（1）完成土建施工模板钢筋砼粗装饰等工程工完成工作需发生零星工安全文明施工材料机电工行政工配合工等
（2）包括限材料设备供应
a承包工程模板木枋铁钉铁丝墙柱预制水泥衬杆拉螺杆（含止水螺杆止水带止水条）螺帽螺杆套封口胶带脱模剂等材料乙方提供
b中型设备机具钢筋机具等乙方提供
c型工具：高压洗车泵电焊机电焊机专保护器水泵（含高压水泵）室低压变压器低压灯圆盘锯台锯刨电锯压刨击钻扳手铁剪线盘手电钻手磨机架子车等乙方提供支撑拆切割机运输车辆电焊机电焊机专保护器水泵电钻风镐等乙方提供
d耗材：收口网垫块柱墙脚围脚沙浆养护剂结构缺陷修补材料电焊条电焊钳炸药氧气乙炔割枪铁锹扫帚水棉纱麻线低压灯典钨灯灯测量油漆塑料布（薄膜）钢丝刷刀片镝灯等均乙方购维修保养
e劳动保护品：安全网脚手板（网片）雨衣雨靴安全帽安全带安全鞋电筒高压开关竿电焊手套等防护品气瓶避振圈气瓶防护罩防暑降温药品急救箱担架灭火器等乙方提供
型设备（塔吊电梯井架）钢（含扣件顶托）钢筋砼材外完成工程土建部分需机具设备材料工乙方提供（含支撑拆工程）包括限述a—e项容
工程乙方承包范围全部材料（业方指定外）乙方采购供现场甲方承担材料价格采购检测等环节风险业甲方供应材料设备进入现场乙方须承担保保卫责造成材料设备损失乙方负责
（3）水电
施工水水楼皮胶软等切需材辅材配件等材辅材乙方包材料包工负责安装拆消防水消防箱消防水带消防水泵包工包材料含合建筑面积计算（包含维护施工阶段二次三次面布置更改电缆等）安装户外变压器围护棚提供安装高低压配电房楼层行电缆配电房设备分支电缆设备控制箱三层分电箱干移动电箱电设备需JGJ462005（施工现场时电安全技术规程）执行必须统中建三局企业CI求统油漆统标识电箱电缆防护规范公司防护标准执行配电房末端箱设备电箱开关电缆辅材乙方提供乙方包材料包安装维护三级箱开关箱室楼梯间电梯入口处配备低压明塔吊镝灯明设备等包材料包工（施工阶段阻止分包正常合格三级箱提供接驳口专业分包备开关箱）
（4）时设施
建次报价范围体阶段甲方提供工生活区住房水电费结构封顶甲方提供住房水电费乙方支付工床架床板乙方承担施工场时道路木工车间钢筋车间等面硬化（甲方方案执行）包含文明施工费行计取配合甲方时化粪池施工种时设施工CI配合工均包含行政工预见工行计取
2工程造价
（1）体结构单价附分项综合单价包干基础粗装饰工程甲方业结算价浮9粗装修部分砌体砂石水泥等包工包料乙方钢筋混凝土材料甲方供应结算时收入价予扣（规定缴纳税金费乙方承担）
清单项目综合单价固定综合单价综合单价次性包干乙方已充分考虑种素影响结算时作
调整综合单价应包括预算定额中规定工作容材料费（承包范围材料材料涨价风险）工费赶工费超时工作劳保品机械费理费技术措施费种津贴费风雨影响费利润税金（含政府征收项税费）暂住证费办理岗证费（含安卡）社会保险费（包括养老保险费失业保险费工伤保险费死亡保险费医疗保险费等）施工配合费成品保护费政策性缴纳罚款工完场清费预见工等费
合暂定价 115786689万元合价终结算准具体分项单价见附件
（2）关工程切费支出（安全质量措施保障保险索赔罚款工程员财产保险等等）均乙方承担
（3）施工程中政府部门业监理工程施工相关理部门关系处理乙方义务配合甲方做相关工作
（4）工程造价中已单独支付业分包单位甲方指定分包单位施工配合配合费（包机械建次补（吊）洞次补槽食堂搭伙垃圾清运次搭架子提供现架子等施工配合容）行收取费配合责乙方实际承担
（5）通努力工程中产生二次营净收益体结构部分全部甲方粗装修部分甲方20乙方80例分配享受（营费乙方支付）二次收益产生额度标准甲乙双方复核确认
（6）甲方提供材料乙方限额领取节约超出部分乙方全额赔偿钢筋甲方现场施工翻样量加15损耗量包干乙方(钢筋料单量加损耗量实际量超出部分乙方赔偿)砼施工图预算量包干乙方超出乙方赔偿节约部分甲乙双方73例分成（单价进货均价计）
（7）甲方提供材料仅限承包范围工程乙方甲方提供材料工程核实双倍材料款赔偿外行处罚5—20万元
四工期
1总工期：
总工期 1180 （日历）天开工日期： 年 月
日(实际开工日期建设单位批准开工日期准) 竣工日期： 年 月 日(实际竣工日期实际开工日期算起 日历天)
2总工期节点工期满足建设单位甲方工程总体进度计划求前提合规定建设单位批准开工日起计算工期（包括星期日公众假期）总工期分段工期控制始终保持建设单位甲方求致
3工程工期明显计划拖延甲方求乙方赶工收甲方通知七天明显改进甲方权单方面终止合乙方须赔偿造成甲方相应损失
4遇情况影响工程竣工时间者乙方提出延期申请业甲方现场签证确认工期实际相应延
1）承包范围容标准出现巨修改（业提出修改）进影响进度重增加工程量
2）遇力抗力然灾害造成停工者
3)甲方业约定延期条件
4)工期签证必须甲方业已办理工期签证情况方办理工期延条件必须符合合条款
5)工期签证办理时间具备延情况发生48时书面报告项目部项目理部领导确认交公司项部审批
五工程质量履约保证金：
1乙方严格图纸业审核设计方案国家市关部门批准现行规范技术求施工达国家专业质量检验合格标准必须确保满足合求达福建省**江杯优质工程争创鲁班奖
2施工质量符合设计求质量合格者返工费甲方引致切济损失乙方承担返工拖延工期乙方承担
3工程实测实量评估华南公司福建分公司实测实量理条例执行奖罚规定外模板工程实测实量合格率必须达90（实测范围包含构件垂直度整度房间开间进深天花板整度墙柱构件截面尺寸）否部分模板工程单价方米降低元结算实测实量程乙方必须甲方项目部求安排班组乙方身理员配合检查监督整改未安排员参实测实量程理配合
甲方项目部权次浇筑砼批次予罚款500元整
4工程履约保证金民币 230 万元整乙方签订合时交甲方分公司财务（预留工程款中扣需办理相应手续）分包工程完工验收工程质量达合求甲方负责履约保证金剩余履约保证金退乙方乙方履行力履行合履约保证金予退
5工程保修期发现乙方责质量问题乙方应接甲方通知时派维修做求否甲方派维修费乙方预留工程款中扣足部分乙方补足
六材料设备供应
1钢筋砼材料甲方提供乙方进场验收出场点数浪费赔偿节约奖钢扣件甲方提供发现乱钢情况甲方做出相应处罚
2乙方提供材料甲方选定样品方采购：模板木枋安全立网（网）电焊条漏电保护器等进场材料甲方监督权劣质品予发现重罚
3乙方甲方材料需填写限额领料单预算员签字交材料组领料
4现场甲方提供材料废旧材料甲方乙方变卖丢弃甲方认定垃圾乙方负责定期清理运出现场
5乙方提供设备设备基础配件维修保养乙方承担设备必须规定时间修超2天修超8时否甲方扣相应台班进场设备外架相关安全设备乙方甲方合期限统调配权利乙方需保证设备甲方指令24时运转第三方收取费否甲方予处罚进场设备应统油漆统标识统CI
6万科产供应材料正常损耗意浪费超出部分乙方承担损失负责进场材料卸货保
七安全文明施工
1乙方安全理必须符合国家安全生产相关法规甲方相关制度现场必须满足JGJ592011建筑施工安全检查标准合格标准求
2 工程创 福建省
安全文明施工样板工乙方必须配合甲方完成该创优工作力争AAA样板工乙方原项目未达目标否清单中安全防护文明施工工程单价方米降低三元结算
3甲乙双方工程开工月完成安全理策化编制工程安全费预算乙方必须保证安全资金投入符合安全费预算求乙方投入安全防护材料材质应符合规范求甲乙双方确认方投入现场
4乙方必须建立安全理组织机构配备专职安全员少 2 名专职安全工少 10 名特种作业员必须持证岗
5 乙方必须交纳承包合金额1作安全保证金交纳方式：甲方乙方工程款中直接划出相应资金作安全保证金乙方工程付款低85剩余未付款中划出保证金安全保证金返详见甲方权利责条款
6 甲方权条件乙方安全保证金：
⑴乙方安全投入符合施工求甲方督促拒增加投入甲方直接安排安全投入费安全保证金支出
⑵级综合检查发现乙方队伍安全投入足拒整改次罚款5000元罚款直接保证金中扣
⑶级综合检查排名末乙方队伍罚款3000元罚款直接保证金中扣
⑷乙方拒交纳安全罚款罚款直接安全保证金中双倍扣
⑸发生乙方责范围重伤伤亡事安全保证金部分全部作甲方罚款
⑹乙方拒支付工伤事善费直接安全保证金支付
⑺安全保证金出现足时差额直接乙方工程款中扣
⑻乙方完成合施工容甲方审核退安全保证金剩余金额
7根工程类型结构特点现场安全防护分部位分区域分楼层进行验收乙方施工区域隐蔽验收前必须先进行该施工相关区域安全防护验收安全防护通甲方验收甲方安全负责签字进行隐蔽验收
8 乙方配备专职安全工乙方负责理工作安排应符合甲方安全员求乙方应划分专职安全工施工班组安全防护职责专职安全工应承担现场四口五边常规性防护日常安全维护隐患消工作出现重隐患时安全工应甲方直接指挥配备专职安全工现场施工繁忙时安全防护工满足求乙方应时增加工进行安全防护
9执行中建三局安全理标准公司推出安全标准化工具化理规定
八双方权利责
1甲方责
a甲方命 黄河 代表项目理部全面履行甲方责负责工程施工理
b项目理部甲方名义负责处理切建设设计监理市相关部门函件
c负责办理施工报建手续领取施工许证
d提供水电源接驳点
e乙方移交施工场坐标控制点高程点甲方会底板首层转换层施工阶段复核标准层3~5层复核次
f合签订3天乙方提供2套施工图纸施工期间时乙方提供补充图纸变更资料
g负责总体计划安排审核乙方编制月工程进度款申请表乙方报送月工材料租赁支付报表
h组织工程竣工验收合规定办理竣工结算
i权服甲方指挥理乙方员发出退场命令罚款处理乙方须条件接受
j全面负责整现场协调理负责监督检查处理乙方工程质量进度中间验收等事宜
k负责处理工程建设单位行分包分包单位协调配合理
l乙方进场材料进行抽检乙方合格材料进场造成损失均乙方承担
m统规划理施工现场办公室材料堆放场加工制作场生活建
n签收乙方切函件
O负责搜集整理编制竣工资料相关费甲方承担乙方应予配合
2乙方责
a乙方命 现场总负责总代表全面负责承包范围施工理乙方代表易须提前7天通知甲方甲方认全面承担前应负责乙方须甲方提交委托书委托应真正代表乙方
b乙方收甲方提供图纸资料10天编制施工组织设计施工方案包括施工进度计划设备材料成品半成品进场计划资金投入支付计划报送甲方甲方审核认作合附件甲方监督执行乙方施工方案甲方审核减少乙方施工应负切责
c乙方须条件投标文件甲方业签订合规定容条款执行发生纠纷投诉乙方均须承担甲方造成损失
d甲方提供企业效证件（包括营业执资质证书法授权委托书建筑安全施工许证税务登记证法身份证明书等等）甲方求接通知2天组织合适员合格机具进场行负责进场材料设备工作甲方报送贴附身份证复印件花名册（分工种班组分类配工号）
e乙方应严格遵守政府项理规定国家法令法规服甲方现场理代表监督理乙方求通知均应书面形式乙方代表签字递交甲方现场理代表甲方现场理代表回执签署姓名收时间三天提出处理意见
f乙方材料进场堆放应服甲方现场理代表安排意堆放严禁擅动甲方分包商物料
g乙方应严格国家质量标准规范求进行合工程施工服甲方统安排交叉作业
h乙方应委派持工程项目相适应资格证书工程理员进行现场理甲方提供现场理员名单资格证书复印件（加盖公章）未甲方意更换
i做施工区城时设施维修工作现场物件堆放整齐保证道路畅通乙方物料损失乙方行负责
j作施工记录隐蔽工程记录汇集施工技术资料时交工文件移交甲方资料编辑整理甲方负责乙方配合
k乙方进入现场员必须严格执行分公司项目项质量理安全理环境保护文明施工等规章制度严格甲方单位ISO9001ISO14001OHSAS18001程序理规程执行指定质量安全负责投入专项资金予保证乙方失造成员伤亡设备损坏乙方必须承担全部责赔偿甲方第三方蒙受种损失(包括甲方社会形象品牌)甲方权工程进度款工程余款中扣乙方未达关规范求甲方权行组织力量进行完善整改费乙方承担
l验收程中乙方质量未达合求国家验收标准乙方应条件整改直达求止甲方造成损失乙方承担
m负责施工期间工程场清理特土石方日清扫堆运甲方指定点施工程中乙方原造成附居民投诉引起罚款乙方承担
n行解决施工员食宿现场提供住房食堂必须作清洁卫生食堂生活食宿环境须符合国家标准达关标准乙方承担责
o乙方原造成工程关工程期间发生工程引致身伤亡财产损失负全责偿承担造成切济损失补偿甲方蒙受损失
p合工程完成验收达求标准甲方意48时乙方员(结算维修员外)施工机具全部撤离现场
q未甲方意转包承包范围分部分项工程
r建设单位甲方规定求样适乙方业甲方处罚皆乙方承担全部责（非乙方原外）
s负责土建工程安装工程总合中建设单位分包单位甲方分包单位预留洞修补门窗塞缝等负责场垃圾清运现场清洁
t乙方采购进场材料必须保证质量合格应时甲方提交材质证明文件否甲方权采取济处罚措施直终止合
u乙方必须执行配合甲方执行公司流程理严格服甲方现场规章制度违者甲方权乙方进行济处罚
v进入施工现场必须严格执行建设单位甲方求项关安全理文明施工规章制度切实采取预防事措施确保施工安全第三者安全须员工购买社会保险
w做施工原始记录配合甲方做技术资料收集整理工作时求全部工程资料移交甲方
x乙方原造成停工返工材料物件倒运机械二次进场等损失均乙方行承担未甲方许停工追索工程款方式甲方均采取处罚权利包括济手段
y劳务工追索劳动报酬社会保险工伤遇等采取诉讼仲裁手段乙方积极处理甲方带项损失（包括案件处理律师费诉讼费差旅费）乙方承担乙方积极配合处理甲方双倍追索受损失乙方意工程款中时扣
z乙方必须施工现场员实行实名制理做工出勤记录务完成记录 必须工签定劳动合合副报甲方备案规定缴纳类社会保险费报户费等乙方部工资发放受甲方监控严格执行甲方劳务分包队伍工资发放制度（乙方月造表支付工工资工支付表签字联报甲方备案）乙方理拖欠工工资该原造成劳务工动荡聚众闹事访等
甲方乙方月工程款15（月工程款涉数600—800元数额视具体情况定）进行济处罚罚款乙方履约保证金工程款中扣
A1乙方负责结构装修阶段测量放线
A2乙方劳务员必须统服装安全帽等
A3乙方税金乙方负责缴纳甲方提供建筑施工专发票
九工程款支付工程结算
1月完成工程量进行进度支付分包方须月25日前总包方报送月完成工程量付款申请报告总包方审核支付审核工程量85乙方申请工程进度款时固定单价部分（结构等）交理费部分（粗装修交理费模式时）须申报表中分开填列分开填列予付款
2支付固定单价部分（结构等）合造价85时停止支付结构部分进度款体结构封顶月乙方甲方报送体结构部分分包结算书双方7天审完毕甲方乙方支付审定金额95剩余5保修金
3支付交理费部分（粗装等）合造价85时停止支付粗装部分进度款总包结算业审定7天办理完毕部分分包结算甲方乙方支付审定金额95剩余5保修金
4工程保修金5保修期低总包合保修期约定期限保修期满次性付清
5分包合外变更签证索赔调差等项目发出指令准结算须商务理流程办理完善书面确认单申请部分分包工程款总包方市场价审核确认签证变更增加工程结算单价约定： 分包合计价清单中已相相似子目相相似子目分包合单价执行分包合计价清单中没相相似子目分包方价格报送总包方总包方市场价审核确认
6基础粗装范围：垫层砌筑抹灰
甲供材料范围：钢筋砼装饰材（甲方业供应材料等）甲供材料材料费计入分包结算造价中
7分包合承包范围实际未施工容（包括固定单价部分交理费部分等）均须分包结算中扣
8总包方通知分包方办理结算时分包方予配合拒绝办理双方结算时总包方权行办理结算总包方办理结算作双方结算分包方拒绝办理中间结算时总包方权降低减少月进度付款支付例
9乙方月度结算月进度款申请表中工程总造价金额甲方开具足额发票否甲方权予支付款项甲方乙方申请进度款时扣税金甲方发票税务局认证抵扣退税金乙方行应承担印花税企业税予退甲方保留乙方开具发票真实性追溯权查实乙方发票违反税务规定甲方发票票面金额10乙方进行罚款乙方造成甲方损失予两倍处罚
10约定
（1）乙方进场劳务班组材料供应商等签订劳动合承包协议材料供应合报甲方项目部公司关部门进行备案留供应方联系电话身份证复印件等资料备甲方项目部时核查
（2）资金支付：乙方申请进度款时必须列明次资金支付计划
材料款支付：申请次款项时附月资金支付记录（求签收记录）外负债览表（见附表2）
工费支付：申请次款项时附月工资发放签收记录
代付工程款：乙方供应商签订合时需加盖项目公司公章乙方工程款必须委托甲方支付付款项支付乙方工程款中扣时甲方权时掌握乙方材料供应状况
甲方合约定支付乙方工程款乙方弄虚作假未时支付造成切果损失乙方承担甲方乙方处30000元次罚款
十工程验收保修
1施工中乙方根甲方求提供关工程质量部分技术资料必须保证效性满足验收求纳汇总编审甲方完成费甲方承担
2乙方必须甲方质监等监测部门提供协调工作包括工作方便关文件提交
3乙方必须健全质量检查制度现场设少2名专职质量检查员做检记录
4工程竣工验收工程保修期乙方应工程保修责保证服务完善执行保修务时推诿拖沓保修质量问题甲方权予济处罚行组织修整费乙方保修金加倍扣
5合附属甲方业签定合非合规定关合约事宜施工合办理
十违约责
1甲方
工程中途停建缓建变更应采取措施弥补减少损失造成乙方损失甲方业签定合原执行
2乙方：
（1）工程质量符合合求负责偿修理返工乙方质量原造成相关工程返工维修损失乙方承担工程款中扣果逾期竣工逾期天甲方交纳违约罚款 100000乙方原造成甲方工期延误引致业求赔偿乙方承担全部责赔偿造成损失甲方分包方原造成工期延迟赔偿乙方承担责
（2）履约保证金保证：质量工期安全现场文明施工工秩序履约执行度合格材料原造成甲方损失（损失直接间接）视情况甲方部分全部扣该保证金
（3）乙方员现场架闹事者扰乱工现场生产秩序甲方权解合予乙方次200050000元罚款造成甲方切损失乙方承担
（4）乙方理停工积极履行合连续履行合约定甲方指令达达甲方求甲方终止合甲方蒙受切损失乙方承担
十二合文件组成解释序：
1 合协议书2 中标通知书（时）3 分包报价书（时）
4 总包合文件（包括建设单位招投标文件合文件补充协议建设工程预算书承包认适合提供容外）
5 洽商变更明确双方权利义务纪补充协议
6 甲方设计单位签发变更通知书建设单位签订甲方签认现场签证单工程结算书
7 国家关标准规范关技术资料技术求施工组织设计
8 工程进行程中关信件数电文（电报电传传真电子数交换电子邮件）
9工程量计算规单价说明合图纸
文件容出现相符合处优先适甲方业签订总承包合第7条列文件容补充协议施工合具等效力时间先序优先适签订时间项列余文件均签订时间先序时间准
十三终止合
1未甲方意乙方承包范围工程进行形式转分包否甲方权单方面终止合予乙方罚款合价款1020罚款
2乙方理停工未积极连续性施工触犯违反合甲方次指正达甲方理求甲方书面通知终止合予乙方罚款合价款1020罚款乙方须规定时间退场赔偿甲方终止合蒙受切济损失甲方雇继续进行完成工程
3乙方没完全履行合义务前总包合终止甲方应通知乙方终止合乙方接通知快撤离现场甲方应支付已方已完工程合价款
4抗力致合法履行工程发包原工程停建缓建致合法履行总包方解合
5乙方施工员数量施工员力等方面欠缺致工程保证质量安全工期乙方时支付民工工资引发劳务纠纷情况恶劣甲方单方解劳务分包合乙方工程款暂时冻结直甲方完成合工程予核算
6合解乙方应妥善做已完工程剩余材料设备保护移交工作总包方求撤出施工场甲方应乙方撤出提供必条件错方应赔偿合解方造成损失合解影响双方合中约定结算清理条款效力
7合解乙方应继续履行保密义务第三方转泄露工程图纸规范购成分包合性质分包合相关资料信息（含工程款保修金支付）
十四未事宜争议解决
1合未事宜双方协商意签订补充协议补充协议作合附件补充协议原合等法律效力
2合履行期间产生争议双方友协商协商成时提交甲方办事机构民法院诉讼
3合未事宜双方友协商解决
十五合生效合份数
1合甲乙双方法代表委托代理签字加盖印章生效竣工结算完甲方支付完工程保修金合行终止
2合正式5份甲方4份乙方1份均具等效力
甲 方： 乙 方：
法定代表 法定代表
委托代理： 委托代理：
日 期： 日 期：
附件1：施工容说明
总说明：
1施工前准备施工清场工序交接生产班组中进行检交接检做安全生产布置场保养清洗机具灯光明2时机械障排机具修理等工作包括降低成减少损耗目余料堆回收落灰工完场清文明施工工作容
2搭拆脚手架（运输架体材料铺设桥坊板桥翻板挂安全网等）修补工种交叉施工作业造成损坏凿补适量混凝土塞凿砖墙孔凿堵螺杆洞修补等工作脚手架完拆运面指定点堆放整齐
3材料运输包括：整工现场面水运输层力传递水运输
4成品半成品保护修补工作（项目规定免身责外）
5分部分项工程综合单价已充分考虑配合工种施工身施工带影响少量修补工作面施工序施工时间调整等等口求增加费
6分部分项工程施工容说明备注栏中说明外应包括概预算定额国家规范规定该分部分项工程施工包含施工容技术求质量标准
分项工作包含工序容
1模板工程：
木工车间整面硬化（回填石粉石子夯实等）圆盘台锯刨机压刨机套丝机等机械定位木工车间架子搭设工种施工放线测标高施工前准备工作刨木枋制作砼钢筋撑条场取材模板制作安装木材刨刨直搭设支模钢架（含超高架室外墙外架）电梯井脚手架安拆相关防护补模板缝刷隔离剂预埋铁件钢板止水带
橡胶止水带螺杆模板木枋等材料场运输楼层垂直水力运输预埋铁件钢板止水带橡胶止水带制作安装安装完模板清扫木模杂质浇捣砼时护木模修整拆钢架模板垫楞铁丝螺栓拆材料起钉分类堆放整齐拆层楼面模板木枋铁钉起净钢扣件拆完吊运面指定点堆放整齐钢保养调直扣件清洗电梯井架安拆相关防护拉设快易收口网施工缝网浇带拉设结构图预留洞口支拆模等
2钢筋工程：
钢筋车间整面硬化（回填石粉石子夯实等）挖埋锚浇砼安拆调试弯曲机切断机等钢筋车间架子搭设施工前准备工作原材料卸车堆码点数清理保钢筋制作捆扎标号垫楞半成品分类堆放指定专发放半成品钢筋加工场清理保持清洁钢筋半成品力垂直运输制作加工马凳钢筋顶撑制作安装钢筋绑扎工种施工放线搭拆架子清理模板杂物场取运半成品钢筋设计求绑扎成型放入模外墙拉墙筋制作安装负责安放砼垫块捣砼时护钢筋负责竖电渣焊钢筋调运清理次绑扎余钢筋运指定点堆放整齐存机械材料二次移位转运工作配合取样送检(含钢筋原材电渣压力焊钢筋直螺纹接头)
3砼工程：
砼输送泵输送砼搭拆输送架子安拆清洗输送配合移动输送泵位机尾送料清底清机口木模浇水润湿制作砼垫块检查垫块否安放合格工种施工测捣砼标高部分砼塔吊吊运工传递捣实抹覆盖养护物浇水养护施工缝浇带等凿毛清扫掉楼面架子砼堵泵时负责砼清理回收利拌砼包前台（包工包料费装修工程计算）配合完成砼试验计量抽查工作
4外架工程：
根现行福建省安全文明施工样板工施工搭设标准完成外墙脚手架搭拆工程包括外架搭拆竖密目安全立网水安全网挂设楼梯安全通道安全防护棚层满铺脚手板踢脚板外架裙带挂设次超高卸载支撑结构设置时包括钢扣件脚手板统油漆外架CI标志设置脚手架落处硬化排水沟垫板设置包括塔吊电梯井架卸货台出入口安全门开口设置
5：a室组织排水发生工费（水雨水排水）b垫层保护安放砼墙柱中拉墙筋木工种撑条垫块制作运输安放材料保理c工程施工中产生垃圾运送指定点堆放清运出场安装工种队伍配合洞口留设封堵等d修补工种交叉作业中造成损坏浇带构造柱凿等工费
6抹灰工程工作容
（1）调制砂浆运输：包括原材料装卸运输斗秤筛砂砂浆搅拌清理工作场清洗保养机具剩余材料指定点堆码齐
（2）抹灰：包括堵脚手眼（螺杆洞等孔洞）清扫墙面障碍物拉毛淋水塌饼筋抹底面层找护角倒角磨面抹光清扫落灰等工作含门窗边抹灰线盒封堵塞缝
7砌筑工程工作容
放线调运铺砂浆淋砖运砖选砖挂线找吊直砌砖包括窗台虎头砖腰线门套留洞预埋线线盒安放60公斤型构件垫块木头砖铁件等砌柱砌梁圈梁构造柱砖拱包括制作安装拆模板墙面修正清扫墙面清扫翻调落灰等全部操作程
8坪：清理基层捣细石混凝土抹光养护定额工程设计求包括全部项目容
9零星工
完全成该工程体需切配合工清单中列单项工程计费基础未列出项目工程应实际发生该费应该认已综合考虑总价中单独计算
10安全文明施工工材料
1）负责施工现场保洁保持现场积水垃圾淤泥
2）负责施工标识牌标语安放保洁
3）负责甲方电电缆水水防护
4）负责材料堆码清理
5）负责外架清理保持外架整洁杂物
6）负责施工现场整洁砼浇筑砼渣清理积水清理拆模柱墙角楼梯钉护角条砼毛面修边修角楼层拆模面清扫垃圾分类处理
7）电梯口楼梯通道清理保洁
8）省双优工标准维护现场日常形象准备公司方部门组织检查评
11安全工材料
1）乙方指派3专职安全员组织少8安全巡视维护组专门负责配合甲方安全员进行安全日常检查维护
2）负责外架外边防护四口围护洞口封闭防护保持
3）负责日常工作中必安全保证工作拆模时警戒台风暴雨等异常气候预防措施
4）负责安全标语安全标识安全示范区安放日常维护
12材料时水电工
1）负责进出场材料车车堆码点数
2）负责现场材料公司规定集中堆放标识场转运清理保养
配合机电队电路水铺设配合机电修理保养清洗机具
13行政工
1）负责现场24时保安工作保安员负责门禁理负责现场施工次序维持
2）负责现场必须勤工甲方办公生活必须发生工
14分包配合费：
现场分包间配合工包括次吊补洞补槽外架成品保护费等
附件2
劳务工花名册
序号
姓名
性
年龄
身份证号码
工种
隶属班组
工号
片
劳务单位现场负责： 公章
附件3
年 月劳务工费支付计划表
序号
姓名
工种
月度工资（元）
累计付清欠付
班组长签字
领取签字
甲方项目理： 劳务单位现场代表： 劳务单位公章
附件4
年 月材料费租赁费委托支付计划表
序号
采购材料租赁标名称
单位
合价
月累计支付
月计划支付
备注
甲方项目理： 劳务单位现场代表： 劳务单位公章
劳务分包安全理协议书
甲方：******************限责公司
乙方： **市****************限公司
协商甲乙双方已签订**市**中心（酒店SOHO）工程分包合框架范围便安全理明确相关事方安全责根国家相关建筑法规规定签订安全生产理协议明确双方安全生产责遵守
第条 双方遵守国家安全生产法建筑法劳动法安全生产许证条例建设工程安全生产理条例等系列关安全生产法律法规严格执行JGJ59—992011建筑安全施工检查标准等系列标准规程规范
第二条 双方遵守中建三局第建设工程限责公司项安全生产规章制度贯彻执行职业安全健康环境理体系手册程序文件贯彻执行施工现场安全理制度处罚规定（见附件）
第三条甲方乙方间工程总包劳务分包关系乙方雇佣作业员劳动合关系乙方作雇佣者雇佣员安全生产责体
第四条 甲方安全责权利义务
1乙方施工生产安全进行监督理检查
2定期乙方进行安全生产法律法规方针政策标准规范规章制度教育乙方员进行入场安全教育
3监督乙方规定程序审批施工组织设计书乙方辖员进行安全技术交底情况机抽检
4工程安全防护文明施工措施乙方负责实施费乙方承担作业员劳动防护品（安全帽安全带等）统乙方采购费乙方承担甲方负责抽检
5权制止乙方违章作业重违章行权责令整改停工整顿济处罚
6规定求乙方采购材料带（含租赁）施工机具设备进行安全生产监督检查权拒绝乙方合格产品进场（已进场限期退场）
7规定求乙方进入施工现场作业员办理意外伤害保险
8乙方甲方交纳安全生产保证金乙方服安全生产指挥违章作业相关规定投入安全设施时甲方项目安全生产奖罚规定甲方关求行投入安全生产设施产生费直接保证金扣
第五条 乙方安全责权利义务
1规定求取安全生产许证报甲方备案根法律法规求身特点建立健全安全理体系结合专业分包具体容项目实际情况制定操作性安全生产责制安全生产规章制度
2规定配备专职安全理员：事室屋面防水室装修门窗安装等风险性较低分包单位必须配备兼职安全理员事桩基施工玻璃幕墙安装外墙装修线电路安装等危险高分包单位必须配备专职安全理员
安全理员素质符合规定求持建设行政部门核发三类员安全考核合格证名单报甲方备案
3负责雇佣特种作业员培训考核取证确保特种作业员持效证件岗
4方政府甲方安全理规定企业安全求施工班组进行针性安全技术交底（交底记录报甲方备案）合理安排身体素质技术水安全意识均符合求员岗
5雇佣员进行安全生产三级教育组织班组开展安全教育学宣传检查整改等活动
6违章指挥强令工险作业强迫工超时间超负荷作业甲方提供安全设施保证安全施工时时提出整改求拒绝施工拒绝乙方违章指挥
7承担雇佣员劳动防护品（安全帽安全带等）需费
8（含租赁）国家明令淘汰禁止危生产安全工艺机具设备
9保证安全施工甲方企业安全理规定乙方甲方交纳安全生产保证金保证金交纳例：工程合额≤30万元（叁拾万元）甲方交纳安全生产保证金5000元工程合额30100万元期间甲方交纳安全生产保证金10000元工程合额≥100万元甲方交纳工程合额1安全生产保证金
10保证金完乙方动甲方交纳条第9款规定保证金保证安全生产保证金正常运行
第六条
1安全保证金
劳务分包单位没完成合安全理目标合罚款甲方乙方罚款直接安全保证金中扣乙方拒支付责范围工伤事善费直接安全保证金支付乙方规定配备安全员甲方直接安排符合求安全员岗工资费直接安全保证金中支出
2乙方完成工程建筑投资方建筑合施工容甲方审核施工遗留安全隐患甲方意报甲方公司领导审批退安全保证金剩余金额
第七条 良行记录处罚
**市行业部门开展检查中乙方直接原造成乙方开具良行认定书福建省建设厅建筑工程安全生产动态理办法**市建筑市场体良行记录公示处理办法（试行）权扣分甲方权乙方扣1分罚款20000元标准进行处罚
第八条 事调查处理
1发生工重伤死亡事乙方牵头甲乙双方参加规定报告关部门进行调查查清事原分清事责提出事责者处理意见
2乙方违章指挥求健全安全防护设施设备造成伤亡事承担相应果济损失
3乙方服甲方安全生产理违章作业险进入施工禁区损坏安全防护设施规定进行安全技术交底组织施工造成伤亡事承担相应果济损失
4乙方责造成伤亡事甲方权求乙方进行济赔偿甲方责造成伤亡事乙方权求甲方承担违约责
第九条乙方安全生产理备案资料
1甲方**市**中心（酒店SOHO）工程总承包工程安全理网络图
（见附件）
2甲方**市**中心（酒店SOHO）工程安全生产理第责安全理负责安全理员名单
（见附件二）
3**市**中心（酒店SOHO）工程专项安全生产理制度
（增加附页）
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
签约时间： 年 月 日
施工现场安全理制度处罚规定
实现工程安全文明施工理目标保障现场员生命财产安全工程总包范围制定安全理制度处罚规定适工程专业分包单位求必须该制度处罚规定严格施行
分包单位进场周必须提交资料
（1）员花名册：入场日提交名册分理层操作层写明职务工种附单位安全理体系图（表）
（2）相关员证件：三类员安全考核证复印件特种作业操作证复印件（机械操作工电工电气焊工架子工起重工等）
（3）单位员工身体检查表复印件
（4）电气焊工操作证复印件
（5）单位建筑施工企业安全生产许证企业资质等级企业营业执
（6）准备4张免冠正面半身寸片办理种证件
施工机械机具
（1）进场机械机具览表（进场时间提交）
（2）机械机具安全证明总包中型机械进行验收备案方
电
（1）进场电电箱览表：配接线图
（2）施工电设备表
（3）进场电电缆览表：注明型号长度等
（4）安全防护物资进场必须总包安全总监物资部提供物资览表总包安全总监确认方总包方符合安全规定物资分包单位进行处罚
（5）述1～3条分包提供安全资料交总包质量安全总监收存
安全教育制度
入场教育
（1）分包单位进场前必须总包签订总包分包安全总交底安全理协议书
（2）分包单位提前天总包安全总监提出书面入场教育申请便安排入场安全教育分包私调换施工员总包方根政府相关文件分包方进行处罚
（3）总包安全总监安排入场教育容时间
（4）入场教育发放考试卷 考试卷分包安全员批阅总包方安全总监收存分包安全员天必须总包安全总监报入场教育成绩单电气焊工消防安全考试卷总包安全总监处
日常安全教育
（1）班前教育：分包班组长进行做班组活动记录分包班组长保存备查
（2）分包班组必须周定期进行次安全教育：教育点总包指定分包全体员工参加时间少15分钟分分包现场负责组织总结周安全情况周安全注意事项分包安全监理员做周安全活动记录存留备查
（3）总包责工程师分参分包周次安全教育
（4）总包安全总监负责监督分包安全活动情况分包单位安全技术交底情况
日常安全理方法
（1）分包方应身施工容编制安全生产保证措施报总包审核施工程中严格该措施进行施工
（2）员必须佩带出入证进场暂未办理出入证者须门卫出示身份证通报单位门卫核实名单进场
（3）分包生产例会安排第二天生产计划时必须总包公布危险作业区动火作业点动火员数量存交叉作业工序占安全通道等总包安全总监必须解相关情况未总包意进行项作业
（4）周总包召开分包安全例会通报项目安全情况安排项目安全理工作
（5）周进行次总包带队分包参加安全生产消防文明施工检查
（6）总包安全总监定期抽查分包项安全工作落实情况（业相关安全资料进行检查导）
（7）分包安全监理员应总包安全总监报单位违章事未遂事情况
安全处罚规定
般规定
（1）分包现场总包安全监理员理员提出安全隐患时采取措施进行整改理拒收安全监理员发放通知罚款单拒收安全隐患采取处理措施整改时处50～100元次罚款
（2）分包进行道工序前班组工进行书面安全技术交底容具体详细具针性严禁代签名现象否次专业分包处10元份罚款安全员权拒收合格资料
（3）分包设置专兼职安全员安全员需应定时定时施工现场进行检查作记录范围施工隐患做定定时定措施进行监督整改否相关员处20～100元次罚款形式处罚
（4）新进场员未进行安全教育分包安排工作违者处10元次罚款
（5）特种作业员必须持证岗操作证员工作单位处50元／次罚款勒令换岗
（6）现场工必须熟悉工种安全技术操作规程清楚操作规程岗总包处520元／次罚款
（7）进入施工现场戴安全帽员形象符合ＣＩ求（胸卡标识编号着装）规定佩戴安全帽发现次罚款20元超三（含三）分包处100元次
（8）分包遵守施工现场种规章制度明显挂禁止严禁等警示标志区域违章者罚款20元次
文明施工处罚规定
（1）严禁酒进入施工现场违者处50100元次罚款
（2）进入施工现场衣衫整赤脚穿拖鞋硬底胶鞋工总包处分包20元／次罚款
（3）建立保卫制度责落实工作中脱岗工作负责员发现处100元／次罚款
（4）作业班组工作范围必须做工完场清材料（钢材木枋模板等）半成品必须分类堆放堆码整齐总包处分包违者100元处罚款
（5）注意成品半成品保护意堆放成品半成品造成损坏者处2050元次罚款损坏成品半成品根价值加倍赔偿
（6）施工现场准便违者罚款100～300元次
（7）施工现场安全标语CI设计标牌安全警示标志损坏未允许擅移动罚款20～50元次
（8） 施工区域严禁闹嬉戏违者处5元次罚款
（9） 泥浆污物垃圾等严禁直接排入排水沟违者发现罚款100元次
（12）材料堆码高度超16米否发现处罚款50~100元
（**）严禁损坏消防器材发现处20～50元次罚款损坏消防器材加倍赔偿
（14）施工现场乱写乱画者予20元次罚款
（15）天施工完必须工完场清未做工完场清检查发现次罚款50元～100元
（16）严禁高处抛物倒垃圾违者施工队伍作业员处500元次罚款
（17）施工现场架斗殴者视情节轻重500元～5000元罚款造成果者送交公安机关处理
电理处罚规定
（1）线路架设应规范应定措施闸具熔断器参数设备容量应匹配否相关员处1050元次罚款
（2）严格执行机闸漏箱制箱路配电应明确标识电箱必须标明途责编号线路图违反规定相关员者处10元处罚款
（3）施工机具应作接保护工作接重复接应符合相应规范标准线路破损时应时包扎否相关员处10元处处罚
（4）潮湿处作业员必须36V安全电压违反规定班组分包队伍处10～100元处罚
（5）非专业员擅接线次罚款50元
（6）非专业员擅电动工具操作时违反操作规程处罚款1050元次
（7）擅乱接电源电线直接接插座者予50元次罚款
（8）圆盘锯接零漏电保护器锯片裂纹防护罩分料器防护挡板等装置继续者机员分处10元20元／次罚款
（9）钢筋加工机械应保护接零接措施冷拉作业区焊作业区应设防护措施否相关员处2050元处罚款
（10）钢筋机械操作时严禁危险区域（焊机前方张拉区前方切断机前方切割机前方等）严禁站发现处10元次罚款
（11）电焊机需专业员进行应保护接零接装置设立漏电保护器露天作业时设立防雨罩否相关员处20元处罚款
（12）潜水泵必须保护接零接否相关员处10元次罚款
（**）机械设备必须根国家区求进行验收合格方否准处100200元次罚款
（14）氧气乙炔瓶应电焊工领取领取应专负责妥善保气瓶严格规范求分开存放配置灭火器违反发现项目责处
10～50元次罚款
（15）焊接作业必须进行动火申请配备消防器材边作业焊花必须专料斗接住散落免造成火灾事违反规定造成果进行严惩接焊渣处50元次罚款酿成果造成损失损失双倍罚款
（16）进场设备必须满足求电焊机必须配备二次降压保护器
（17）严禁拖二芯电线违反者没收电线处罚100元次
外架安全处罚规定
（1）脚手架搭设求时办理验收手续未技术负责工长安全员验收班组进行道工序未验收擅进行道工序班组处200元次罚款
（2）脚手架立杆应垂直稳放坚固基础加设符合安全规范求垫块立杆禁止采搭接立杆横杆交点处应设置横杆横杆接头应规范求相应错开拧紧扣件螺栓栏杆间应规定设置剪刀撑条违反中条班组处5～20元处罚款
（3）施工层应设１5米高防护栏杆20㎝高挡脚板脚手架外侧应密式安全网进行防护脚手板材质应符合求铺设时应进行满铺允许出现探头板搭设卸料台时台支撑系统允许外脚手架连接求搭设班组处50～100元处罚款
（4）外架准活动钢木枋等材料发现处罚款520元次
（5）外架钢里面准插钢筋等物防止拆架时发生坠物伤发现处罚款20元次
（6）脚手架拆时拆钢扣件等材料禁止抛掷发现次罚款500元
（7）卸料台安装必须交底方进行安装未交底擅安装予100元罚款
（8）卸料台必须外脚手架断开分离落外脚手架出现严禁擅者罚款100元
（9）卸料台必须挂设限载标牌周边搭设12米高防护栏杆四周封闭严密验收方否次处100元罚款
（10）卸料台转层安装时必须保证台材料等防高空坠物出现次高空坠物罚款200元
高空坠物安全处罚规定
（1）高空坠落物体未造成安全事者予500元次罚款
（2）高空作业意抛物造成伤亡事移交刑事部门追究刑事责
（3）高空作业意抛物造成伤害视伤害程度予100010000元罚款
边洞口防护安全处罚规定
（1）边洞口处作业应进行防护垂直作业应隔离防护措施未设立防护防护位相关责处50～200元处罚款
（2）边洞口等部位必须进行效防护否相关员处10～100元处罚款
（3）高空边洞口作业系安全带安全带系挂符合求次罚款50元
（4）楼梯口电梯井口均应设置防护栏杆预留洞口坑井应进行防护处理出入通道口应设置安全防护棚阳台边设置防护栏杆安全防护工程施工步时设置未进行设置项目相关员处1050元处罚款责令整改情节严重者加重处罚
（5）擅拆损坏防护设施者处50～100元处罚款施工需时拆防护设施时须项目安全监理员允许服施工工长安排时恢复原状否罚款100元处外脚手架连墙杆私拆罚款100元处
（6）作业面电梯井口未进行封闭封闭严密发现处罚款20元次
支撑架体安全处罚规定
（1）模板支设时严禁支模架堆放重物品散料违者罚款10～50元处
（2）2米高处作业应立足点未设立足点总包单位相关员分包处10～50元次罚款
（3）模板拆时应该层挂设水兜网进行防护应拆区域设置警戒线挂设警示牌派专监护违反规定者相关员处20元次罚款
违反规定罚款必须3天缴总包项目财务否延误天罚款金额50加收天滞纳金罚款金直接分包进场总包交安全保证金工程进度款中扣
分包安全理协议第九条附件
工程安全生产理
第责项目理
姓名：
乙方技术负责
乙方安全理负责
乙方项目副理
乙方职部门
乙方专业工长
乙方安全监理员
乙方安全理项目理
项目安全理网络图
项目专业工长
项目职部门
乙方安全监理员
现场施工班组
分包安全理协议第九条附件二
安全理员名单表
序号
责性质
姓 名
职 务
说明
1
甲方工程安全生产 理第责
黄河
项目理
3
甲方安全理负
责（监督责）
安全组长
（安全监理员）
视工程情况配置组长职位
4
甲方安全理员
（监督责）
监理员
5
乙方工程安全生产 理第责
乙方项目理
6
乙方安全理员
（监督责）
监理员
拖欠民工工资承诺书
致：************************限责公司
根中华民国合法中华民国建筑法国家省市关安全生产关法规规章求贯彻国务院关杜绝拖欠民工工资指示精神保证总包合正常履约确保实现工程质量工期目标司承接**市**中心（酒店SOHO）工程贵司承诺 ：
1 司保证月时足额支付施工员（包括农民工）月工资口拖延接受贵司监督检查
2 贵司发现司存拖欠参加工程项目施工民工工资行司保证条件筹集资金立发放拖欠民工工资愿意接受贵司针性惩罚措施
3 司承诺旦发生拖欠民工工资情况司条件接受贵司代扣工程项目进度款直接支付民工权力造成切果承担全部责
4 承诺书法定代表签字加盖公章生效劳务合效期满结束
承诺：
法定代表：
委托代理：
日 期： 年 月 日
环境职业安全健康理协议
劳务发包：********************限责公司 （简称劳务发包）
劳务承包：**市**************限公司（简称劳务承包）
工程名称：**市**中心（酒店SOHO）工程
遵守国家方环境职业安全健康法律法规中建三局建设工程股份限公司环境职业安全健康方针完成公司目标指标保证施工生产符合ISO14000OHSAS18000认证标准求甲乙双方协议：
劳务发包责：
1监督劳务承包落实环境职业安全健康知识教育培训
2严格公司环境职业安全健康理体系文件求相关法规规范正确指导劳务承包进行施工
3劳务承包施工负监督检查责
二劳务承包责：
1积极参加劳务发包组织教育培训现场作业员必须解公司环境职业安全健康相关知识
2劳务发包提供合格作业员特殊工种员必须解岗位操作规程必须持证岗
3施工作业程中服劳务发包指挥确保项活动符合公司环境职业安全健康理体系相关法规规范求
4施工机械施工程中保证噪音影响体健康社区居民正常休息
5施工现场场整作业土方装卸时土方进行处理保证土方施工时会造成现场灰尘飞扬污染环境
6土堆砂堆需方覆盖者方法会造成环境污染隐患
7水泥石灰存放符合关规定条件
8施工垃圾清运生活垃圾清运等严禁道路遗洒
9油漆油化学材料等化学危险品存放时注意化学危险品挥发泄漏污染土干净水体
10机械设备保养维修时剩废油处乱扔防污染土水体
11施工剩余材料统回收
12施工程中废旧毒害材料意处理划分类分处理
**生产易挥发异味伤害体健康材料乱扔乱放量减少挥发减少体气污染破坏
14生产生活污水排放严禁污染干净水源
15施工现场夜间明影响周边居民正常作息
16施工程中电动机械造成员伤害（劳务承包身责）涉济责法律责均劳务承包行负责
17施工员高空施工时系牢安全带
18高空生产工具时放稳牢心工具高空坠落扎伤员
19施工现场清切火灾隐患备灭火工具
20施工现场生活电电动工具电源严格理防施工员员发生触电事造成身伤害
21劳务承包违反述条款公司环境职业安全健康产生良影响时劳务发包权报公司予警告处罚清退果劳务承包行承担
劳务发包（盖章）： 劳务承包（盖章）：
劳务发包代表（签字）： 劳务承包代表（签字）：
签约时间： 年 月 日
签约点：
治 安 合
甲方：******************限责公司
乙方：**市**************限公司
加强治安建设促进社会风气转分公司部形成良治安环境保障项目施工程中治安安全财产安全保证分公司项目法施工全额承包利进行分公司决定分包单位劳务合作单位签订治安合具规定便遵执行
乙方进场施工员必须熟练身体健康技术工理员特殊工种员必须岗证员旦甲方批准进场施工乙方承包工程未完前未甲方意时意更换发生甲方权罚款1000元勒令退场已进场施工员技术素质身体条件等符合甲方求违法违纪听指挥安排施工员甲方权勒令立退场求乙方时增补合格员
二乙方进场施工员应严格遵守国家法律法规**市治安理条例施工现场严禁架闹事偷盗等违法乱纪行发生发现次予3000—20000元罚款情节严重者交国家司法机关处理
二双方职工严禁赌博麻酗酒闹事发现次视情节轻重罚款300020000元
三讲文明守纪律讲究职业道德履行岗位职责敢抵制歪风邪气勇犯罪行作斗争
四严格遵守治安保卫工作制度杜绝玩忽职守引起爆炸火灾触电等治安事发生发生治安事乙方须承担全部责赔偿 甲方造成切损失情节严重者交国家司法机关处理
五乙方设置治安理员实行定岗定位巡逻检查相结合认真做岗交接班手续值勤登记制度发现情况时报告
合式五份甲方四份甲方部门项目分公司委份乙方份甲方部门乙方签字盖章生效完成合工作量帐务结清失效
甲方（章）： 乙方（章）：
代表： 代表：
年 月 日
职业安全卫生协议书
承包（简称甲方）：****************限责公司
分包（简称乙方）：**市******************限公司
保证甲方够职业安全卫生理体系理求进行工程施工乙方分包工程施工时必须满足职业安全卫生理求双方职业安全卫生事宜达成协议：
第条：乙方进入施工现场作业前必须**市建筑行业关施工理规定办理相应手续
1乙方参加工程施工员必须持合法做工手续三证具全（身份证暂住证劳务工岗证）证必须相符员更换必须时通报甲方补办手续私招乱雇社会闲散员未成年进入工做工需办理安卡出入证（收费25元）违反述规定造成果应乙方承担全部责
2乙方参加工程施工特种作业员（起重司机登高架设指挥爆破工电工电气焊工垂直运输机械司机场机动驾驶等）必须持劳动部门颁发特种作业员操作合格证身体健康检查合格方岗作业否发生果应乙方承担全部责
3乙方施工理员必须建设部**市关规定持证岗
4乙方应参加工程施工员花名册（造册容：姓名年龄区域三证号码特种岗位证书号码等）报甲方份备案
第二条：乙方员进入施工现场作业前必须接受甲方入场职业安全卫生教育特种作业员体检接受入场教育员体检合格员律岗作业乙方违反条款规定造成果应乙方承担全部责
进行入场职业安全卫生教育乙方应甲方安全教育记录予签认
第三条：甲方乙方进入施工现场作业前应乙方全面介绍工程概况场环境乙方施工范围作业条件工期进度职业卫生安全理体系等安全质量防火防盗生活卫生交通安全劳动纪律等关注意事项
第四条：包工包料分包作业项目乙方组织作业前必须甲方报出分包项目施工方案安全技术措施提出该项目技术标准操作规程工艺流程关技术资料
安全技术措施应详切实行责落实措施未甲方认实施作业强行组织施工造成切损失均乙方承担（措施报送甲方三日答复视甲方认）
第五条：包工包料分包作业项目甲方负编制书面安全技术交底措施卫生理办法责乙方权交底措施卫生理办法提出合理改进意见交底措施卫生理办法签认便视乙方认乙方必须严格交底措施卫生理办法进行施工理未交底措施卫生理办法组织施工造成切果应乙方负责（交底措施卫生理办法造成损失应甲方负责）
第六条：乙方应**市政府建筑企业专（兼）职安全员配备例根进场数配备专（兼）职安全员乙方安全理员必须认真履行职责严格理积极配合甲方做乙方员分包项目日常安全教育检查工作乙方安全员应接受甲方安全部门工安全员监督检查指导统理乙方应确定安全员名单报甲方备案
第七条：甲方根合规定乙方提供机械设备安全防护装置必须完应办理点验签认手续
1甲方提供施工机械设备乙方必须执行持证岗定定职责应认真执行相应安全操作规程理制度乙方员勤维护保养保持机况良确保正常运行安全
2乙方施工中意拆改移动甲方提供电源电闸电气设备严禁行拉接电源拉闸送电乙方备电闸手持电动工具必须规定配置漏电电流30毫安漏电保安器
3甲方提供种脚手架防护棚安全网已实施安全防护措施符合安全求施工便时乙方权提出改进意见事先未征甲方意情况行拆改动否产生果均应乙方承担
4乙方施工中需备机具行搭设架子采取安全防护措施应乙方先进行检查验收报甲方检查确认合格方未甲方认行造成果应乙方负责
第八条：甲乙双方均应建立严格安全检查制度
1甲方定期组织安全生产卫生文明施工联合检查甲方检查中发现乙方安全卫生防火文明等方面存隐患问题乙方必须限期认真整改限期未整改整改彻底甲方权处停工整顿期间造成事停工造成切济损失应乙方负责
2乙方应严格施工现场安全卫生检查点定期组织施工现场检查整改检查应记录整改措施时应书面形式时通报甲方
3甲乙双方安全员均应坚持日巡回安全检查制度甲方安全员检查乙方重隐患时权处停工发出书面隐患通知整改指令书严重违章员权甲方安全生产奖罚规定济处罚屡教改者甲方权予清退出场
第九条：严禁违章指挥违章作业违反劳动纪律
1甲乙双方理员均口违章指挥强令施工员险作业造成事损失应违章指挥者负责
2乙方施工员权拒绝方违章指挥严格安全操作规程施工严禁违章作业反劳动纪律野蛮施工严重违章违纪造成事损失应肇事者承担责
3乙方违章指挥违章作业违反劳动纪律野蛮施工理善造成伤害应乙方承担全部责
第十条：乙方应严格执行甲方制定提供关易燃易爆易损毒危险品防火防盗成品保护环卫等方面关规定违反述规定造成切严重果应乙方承担全部责
第十条：乙方施工期间必备劳保品安全帽安全带手套绝缘鞋必须符合标准规定合格产品
第十二条：乙方施工中发生工伤事必须迅速通报甲方重伤事应做事调查配合工作时应**市关规定做伤者医治生活安置工伤补偿等项工作架斗殴原造成伤害乙方承担责关规定处理
第十三条：承包意分包开设工食堂必须履行饮食卫生理程序
1食堂建设必须取承包统规划检验验收方
2食堂业员必须取健康体检合格证卫生培训合格证方岗
3食堂必须资格单位验收取卫生许证方开业营
4食堂必须接受部门日常卫生监督
第十四条：发现职业病确诊患者乙方应关规定进行治疗安置
第十五条：乙方疏理违反述规定方政府部门处罚款责令停工整顿造成切损失应乙方承担
第十六条：协议工程施工合时办理签字盖章日起生效
甲方：（公章） 乙方：（公章）
法定代表： 法定代表：
委托代理： 委托代理：
年 月 日 年 月 日
文香网httpwwwxiangdangnet
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档