钢网架安装施工合
合编号：
工程名称：
建设单位： 钢网架工程定制作安装合（建设）
委托单位： （简称甲方）（制作）
施工单位： （简称乙方）
概况： 11．工程项目名称： 12．工程项目面积： 13．甲方委托乙方制作安装螺栓球节点网架工程双方协商签订网架 制作安装合资执行
二 网架定制作施工： 21．甲方应提供资料： （2）网架支承点圈梁面图相关技术求（1）土建总面图 22．网 架 面 积： 23．网 格 尺 寸： 24．网 架 矢 高： 25．网 架 型 式： 正放四角锥 26．支 承 方 式： 27施工 1网架结构设计施工规程 jgj791 28施工 2网架结构工程质量检验评定标准 jgj7891 29施工 3钢结构工程施工质量验收规范 gb50205XX210 江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db322981999 施工 4 211施工 5建筑钢结构焊接技术规程 jgj81XX
三荷载： 31弦球节点荷载： kgO 32弦球节点荷载 kgO 33荷载：
四网架工程定制作安装项目容名称费： 制作安装费 编号 施工容 工程面积 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合总价（写）
备注：1）费包安装网架时脚手架费 2）终工程决算项单价固定工程量实结算准 3）
五工程款支付方法：付款方式：1． 汇票2． 现金注：支付现金时必须出具公司介绍信收款证方支付
六 质量标准施工验收61．乙方 网架结构设计施工规程 jgj791网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj7891 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 gb50205XX关法律法规标准规范精心制作确保工程质 量62．甲方 网架结构设计施工规程 jgj791网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj7891 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 工程施工图关法律法规标准规范进行验收 gb50205XX63．甲乙双方相关国家法律法规规范施工质量达合格64乙方安装结束递交竣工验收报告日起甲方 15 天未组织验收 甲乙双方视该工程项目已验收合格
七工期求 71．甲方预埋件脚手架必须 完成 72．乙方构件制作必须 完成工程总工期 天 73．甲方合约定时间预付工程款完成预埋件脚手架情况乙 方方确保施工工期求 74．遇抗力素影响工程进度甲乙双方协商解决
八双方协作责配合 81．甲方设计变更应时通知乙方设计变更造成乙方济损失 甲方全面承担 82．甲方土建单位放置网架支座预埋件时应乙方提供预埋件位置图
相关规定放置搭建安装网架脚手架必须乙方提出详细图纸 尺寸求施工预埋件脚手架搭乙方派专验收合格乙 方进场安装网架83．甲方必须合求约定时间支付乙方工程款84．甲方接乙方竣工验收报告半月应组织关部门进行验收85．甲方应力提供乙方现场施工中方便确保工程利竣工86．甲方应提供水电源工具房间提供住宿便利87．乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师监督检查指导完善相关 工程报验资料88．乙方必须服甲方总承包单位现场理制度包括文明施工理安 全理等制度切安全责均乙方行负责89．乙方指定 项目理成立工程施工项目理部
九供货方法 ：乙方行负责垂直运输甲方协助乙方利现场总包单位吊车进行垂直运输脚手架现场没吊车垂直运输费甲方负责
十违约责 101违约方承担方济损失102甲乙双方违反合约定责行方权求方限期 整改否方权求暂时终止合权求方承担合 相应金额等罚款103甲乙双方原延误工程工期应承担方造成 损失 104未事宜双方协商解决
十111合履行中发生争议提请仲裁庭民法院仲裁112合签字盖章生效竣工验收完毕次工程款结清时终止113合式贰份双方执壹份
十签约单位时间签约点
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
合编号：
工程名称：
建设单位： 钢网架工程定制作安装合（建设）
委托单位： （简称甲方）（制作）
施工单位： （简称乙方）
概况： 11．工程项目名称： 12．工程项目面积： 13．甲方委托乙方制作安装螺栓球节点网架工程双方协商签订网架 制作安装合资执行
二 网架定制作施工： 21．甲方应提供资料： （2）网架支承点圈梁面图相关技术求（1）土建总面图 22．网 架 面 积： 23．网 格 尺 寸： 24．网 架 矢 高： 25．网 架 型 式： 正放四角锥 26．支 承 方 式： 27施工 1网架结构设计施工规程 jgj791 28施工 2网架结构工程质量检验评定标准 jgj7891 29施工 3钢结构工程施工质量验收规范 gb50205XX210 江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db322981999 施工 4 211施工 5建筑钢结构焊接技术规程 jgj81XX
三荷载： 31弦球节点荷载： kgO 32弦球节点荷载 kgO 33荷载：
四网架工程定制作安装项目容名称费： 制作安装费 编号 施工容 工程面积 单价 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合总价（写）
备注：1）费包安装网架时脚手架费 2）终工程决算项单价固定工程量实结算准 3）
五工程款支付方法：付款方式：1． 汇票2． 现金注：支付现金时必须出具公司介绍信收款证方支付
六 质量标准施工验收61．乙方 网架结构设计施工规程 jgj791网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj7891 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 gb50205XX关法律法规标准规范精心制作确保工程质 量62．甲方 网架结构设计施工规程 jgj791网架结构工程质量检验 评 定 标 准 jgj7891 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 工程施工图关法律法规标准规范进行验收 gb50205XX63．甲乙双方相关国家法律法规规范施工质量达合格64乙方安装结束递交竣工验收报告日起甲方 15 天未组织验收 甲乙双方视该工程项目已验收合格
七工期求 71．甲方预埋件脚手架必须 完成 72．乙方构件制作必须 完成工程总工期 天 73．甲方合约定时间预付工程款完成预埋件脚手架情况乙 方方确保施工工期求 74．遇抗力素影响工程进度甲乙双方协商解决
八双方协作责配合 81．甲方设计变更应时通知乙方设计变更造成乙方济损失 甲方全面承担 82．甲方土建单位放置网架支座预埋件时应乙方提供预埋件位置图
相关规定放置搭建安装网架脚手架必须乙方提出详细图纸 尺寸求施工预埋件脚手架搭乙方派专验收合格乙 方进场安装网架83．甲方必须合求约定时间支付乙方工程款84．甲方接乙方竣工验收报告半月应组织关部门进行验收85．甲方应力提供乙方现场施工中方便确保工程利竣工86．甲方应提供水电源工具房间提供住宿便利87．乙方必须接受现场监理公司现场监理工程师监督检查指导完善相关 工程报验资料88．乙方必须服甲方总承包单位现场理制度包括文明施工理安 全理等制度切安全责均乙方行负责89．乙方指定 项目理成立工程施工项目理部
九供货方法 ：乙方行负责垂直运输甲方协助乙方利现场总包单位吊车进行垂直运输脚手架现场没吊车垂直运输费甲方负责
十违约责 101违约方承担方济损失102甲乙双方违反合约定责行方权求方限期 整改否方权求暂时终止合权求方承担合 相应金额等罚款103甲乙双方原延误工程工期应承担方造成 损失 104未事宜双方协商解决
十111合履行中发生争议提请仲裁庭民法院仲裁112合签字盖章生效竣工验收完毕次工程款结清时终止113合式贰份双方执壹份
十签约单位时间签约点
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档