石材供应安装合范
石材供应安装合
甲方(需方)：____________________________________
代表：
乙方(供方)：____________________________________
代表：
牡丹江财政干部培训中心(镜泊湖)综合楼停车场中心餐厅总台路面停车场等面铺装工程需 石材甲乙双方协商订立条款：
第条 石材规格
板材合计： 规格板总面积 方米
规格板总面积 方米
规格板总面积 方米
第二条 石材质量甲方封样样板准厚度误差2mm角误差2mm疵点
第三条 甲乙双方商定 规格板材米单价 元民币
规格板材米单价 元民币
合计总价款 元民币
第四条 付款方式：签订合天甲方乙方支付 元做订金结算时订金抵作材料款乙方根甲方求规定时间石材运工现场甲方现场员检验合格支付材料款
第五条 交货时间：乙方石材加工总时间 天 日前必需分批次全部运工现场首批石材运工现场时间 日前第二批场时间 日前
第六条 违约责：甲方必需石材场检验合格日支付石材款甲方未准时付清石材款导致加工周期延误甲方负责乙方必需根合规定质量数量根规定时间石材运工现场乙方缘导致工施工延误乙方须双倍返甲方交订金作赔偿
第七条 运输方式：乙方负责石材包装联系运送车辆石材运工现场甲方负责卸车支付车辆运费甲乙双方商定石材运送单价 元吨变动乙方须提前电话联系甲方商定事
第八条 合执行中发生争议纠纷甲乙双方应协商解决解决时第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁(2)民法院起诉
第九条 合双方签章日起生效乙方全部订货送齐甲方验收误合规定货款结算作废
第十条 合执行期间未事宜甲乙双方协商订附附合全部附法律均合等效力
第十条 合式 份甲乙双方执正份
订立合：
甲方：____________________ (盖章)
办：____________ 电话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
乙方：____________________ (盖章)
办：____________ 电话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
石材供应安装合二
甲方：XX市华通建设限公司
乙方：XX市解放区西环路云山石材加工部
中华民国合法建筑安装工程承包合条例结合工程实际状况甲乙双方公正公正合理原协商甲方意博爱县北横河建设工程（标段）青石栏杆加工安装承包乙方详细协商商定：
工程概况
1工程名称：博爱县北横河建设工程（标段）青石栏杆工程
2工程点：博爱县文化路北面
3承包范围：青石栏杆
4承包详细容：包括原材料加工运输安装修理
二承包范围工程量综合单价： m 元m 综合单价包括青石栏杆加工包装运输卸货指定点安装途中损耗理费利润税金现场服务协作费安装产生相关费（：水电等）等运输施工现场安装验收合格成品终价格施工期间进行价格调整
三施工技术质量求验收标准
1材料质量求验收标准
甲方供应乙方施工样式柱头图案精致美观缺陷立柱尺寸：高1150mm截面尺寸：180*180mm横梁尺寸：长1600mm宽150mm厚100mm
图案板尺寸：长1600mm宽350mm厚80mm（长度尺寸均包括榫卯部分长度）加工乙方加工材料色泽全石线水纹缺陷青石材质须保证石材颜色全风化裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷误差掌握范围正负2mm验收述求标准产品验收石材栏杆国家技术验收标准施工验收规范求验收合格
2安装求验收标准
立柱横梁图案板求方正垂直厚度全横梁图案板立柱链接采纳榫接立柱必需预留榫口立柱入榫长度10cm横梁图案板入榫长度3cm安装立柱横梁图案板必需垂直污染（污染乙方行清理费理）
四工期求：
甲方整体求进度方案进行乙方身缘甲方求时间材料场未完成安装推迟天罚款1000元
五付款方式：
1进度付款
2安装成品300米验收合格支付80工程款
3栏杆工程竣工验收合格付款95
4留5质保金栏杆工程竣工验收合格两月息返（质保期质量问题甲方通知乙方进行修理准时修理产生修理费质保金扣）
六结算方法
1现场安装合格成品实测实量出具结算书
2现场负责签字认报项目部核准
七甲方责：
1负责建设方协调
2负责工作面供应
3负责栏杆样式确定供应
4负责工程款支付工程初步验收
5负责乙方施工水电路三通沙子水泥供应
八乙方责：
1施工期间乙方必需派驻名负责长期驻工全面负责承包范围项事务具算切事务权利乙方严格施工规范技术交底容进行施工
2施工期间消失质量验收合格部位乙方进行返工返修直验收合格止产生切费乙方担
3甲方求负责栏杆加工制作运输安装
4乙方身缘造成工期延误乙方负责甲方造成损失乙方负责
5乙方留意安文明施工供货安装施工等程中切安事均乙方全部担甲方概负责
九事宜
1施工程中消失明事宜双方协商
2合甲乙双方签订日起生效甲乙双方遵守未事宜双方协商解决
十附件
1质量保修书
2栏杆图纸样图
注：合式贰份甲方执壹份乙方壹份具等效力补充协议协议具等效力
空白容
甲方（供货方）：
代表签字：
联系电话：
年月日
乙方（供货方）： 代表签字： 联系电话： 年月日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
石材供应安装合
甲方(需方)：____________________________________
代表：
乙方(供方)：____________________________________
代表：
牡丹江财政干部培训中心(镜泊湖)综合楼停车场中心餐厅总台路面停车场等面铺装工程需 石材甲乙双方协商订立条款：
第条 石材规格
板材合计： 规格板总面积 方米
规格板总面积 方米
规格板总面积 方米
第二条 石材质量甲方封样样板准厚度误差2mm角误差2mm疵点
第三条 甲乙双方商定 规格板材米单价 元民币
规格板材米单价 元民币
合计总价款 元民币
第四条 付款方式：签订合天甲方乙方支付 元做订金结算时订金抵作材料款乙方根甲方求规定时间石材运工现场甲方现场员检验合格支付材料款
第五条 交货时间：乙方石材加工总时间 天 日前必需分批次全部运工现场首批石材运工现场时间 日前第二批场时间 日前
第六条 违约责：甲方必需石材场检验合格日支付石材款甲方未准时付清石材款导致加工周期延误甲方负责乙方必需根合规定质量数量根规定时间石材运工现场乙方缘导致工施工延误乙方须双倍返甲方交订金作赔偿
第七条 运输方式：乙方负责石材包装联系运送车辆石材运工现场甲方负责卸车支付车辆运费甲乙双方商定石材运送单价 元吨变动乙方须提前电话联系甲方商定事
第八条 合执行中发生争议纠纷甲乙双方应协商解决解决时第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁(2)民法院起诉
第九条 合双方签章日起生效乙方全部订货送齐甲方验收误合规定货款结算作废
第十条 合执行期间未事宜甲乙双方协商订附附合全部附法律均合等效力
第十条 合式 份甲乙双方执正份
订立合：
甲方：____________________ (盖章)
办：____________ 电话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
乙方：____________________ (盖章)
办：____________ 电话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
石材供应安装合二
甲方：XX市华通建设限公司
乙方：XX市解放区西环路云山石材加工部
中华民国合法建筑安装工程承包合条例结合工程实际状况甲乙双方公正公正合理原协商甲方意博爱县北横河建设工程（标段）青石栏杆加工安装承包乙方详细协商商定：
工程概况
1工程名称：博爱县北横河建设工程（标段）青石栏杆工程
2工程点：博爱县文化路北面
3承包范围：青石栏杆
4承包详细容：包括原材料加工运输安装修理
二承包范围工程量综合单价： m 元m 综合单价包括青石栏杆加工包装运输卸货指定点安装途中损耗理费利润税金现场服务协作费安装产生相关费（：水电等）等运输施工现场安装验收合格成品终价格施工期间进行价格调整
三施工技术质量求验收标准
1材料质量求验收标准
甲方供应乙方施工样式柱头图案精致美观缺陷立柱尺寸：高1150mm截面尺寸：180*180mm横梁尺寸：长1600mm宽150mm厚100mm
图案板尺寸：长1600mm宽350mm厚80mm（长度尺寸均包括榫卯部分长度）加工乙方加工材料色泽全石线水纹缺陷青石材质须保证石材颜色全风化裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷误差掌握范围正负2mm验收述求标准产品验收石材栏杆国家技术验收标准施工验收规范求验收合格
2安装求验收标准
立柱横梁图案板求方正垂直厚度全横梁图案板立柱链接采纳榫接立柱必需预留榫口立柱入榫长度10cm横梁图案板入榫长度3cm安装立柱横梁图案板必需垂直污染（污染乙方行清理费理）
四工期求：
甲方整体求进度方案进行乙方身缘甲方求时间材料场未完成安装推迟天罚款1000元
五付款方式：
1进度付款
2安装成品300米验收合格支付80工程款
3栏杆工程竣工验收合格付款95
4留5质保金栏杆工程竣工验收合格两月息返（质保期质量问题甲方通知乙方进行修理准时修理产生修理费质保金扣）
六结算方法
1现场安装合格成品实测实量出具结算书
2现场负责签字认报项目部核准
七甲方责：
1负责建设方协调
2负责工作面供应
3负责栏杆样式确定供应
4负责工程款支付工程初步验收
5负责乙方施工水电路三通沙子水泥供应
八乙方责：
1施工期间乙方必需派驻名负责长期驻工全面负责承包范围项事务具算切事务权利乙方严格施工规范技术交底容进行施工
2施工期间消失质量验收合格部位乙方进行返工返修直验收合格止产生切费乙方担
3甲方求负责栏杆加工制作运输安装
4乙方身缘造成工期延误乙方负责甲方造成损失乙方负责
5乙方留意安文明施工供货安装施工等程中切安事均乙方全部担甲方概负责
九事宜
1施工程中消失明事宜双方协商
2合甲乙双方签订日起生效甲乙双方遵守未事宜双方协商解决
十附件
1质量保修书
2栏杆图纸样图
注：合式贰份甲方执壹份乙方壹份具等效力补充协议协议具等效力
空白容
甲方（供货方）：
代表签字：
联系电话：
年月日
乙方（供货方）： 代表签字： 联系电话： 年月日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档