建设工程设计协议书范
温馨提示:合示范文提供事签订合时种参考事须根具体实际情况正确选择适条款作相应调整切勿套订立重合者容复杂合咨询相关法律专业士感谢您阅读载
工程名称:_____________________________
委托单位:_____________________________
设计单位:_____________________________
设计编号:_____________________________
合编号:____年____月______日订
订立合双方:
建设单位:__________________简称甲方
设计单位:__________________简称乙方
明确责分工协作完成国家建设项目设计务根建设工程勘察设计合条例规定________批准计划务书甲乙双方充分协商特签订合便遵守
工程名称规模投资额建设点
甲方委托乙方承担_____工程设计项目建筑安装面积______方米批准总投资____万元建设点_________
二甲方义务
1甲方应________年____月____日前乙方提交业级批准设计务书工程选址报告原料(批准资源报告)燃料水电运输等方面协议文件满足初步设计求勘察资料需科研取技术资料甲方________年____月______日施工图设计前应提供批准初步设计文件满足施工图设计求勘察资料施工条件关设备技术资料甲方述资料必须保证质量意变更
2时办理设计阶段设计文件审批工作
3工程开工前甲方应组织关施工单位乙方进行设计技术交底工程俊工甲方应通知乙方参加竣工验收
4设计员进入施工现场进行工作时甲方应提供必工作条件生活予方便设计施工程中技术特殊需进行试制试验需切费配合甲方外差旅费均甲方负责
5甲方必须维护乙方设计文件擅修改未乙方意甲方复制重复擅扩建设范围甲方义务保护乙方设计版权转第三方重复
三乙方义务
1乙方必须________年____月____日前甲方交付初步设计文件__________年____月____日前甲方交付技术设计文件________年____月____日前甲方交付施工图设计文件中初步设计文件__________份技术设计文件式____份施工图设计文件式____份甲方需增添文件分数需模型费行收费________年____月____日前乙方必须甲方提交完毕设计文件(包括概预算文件材料设备清单)
型建筑安装工程甲乙双方视具体情况分阶段进行设计具备设计条件时双方签订阶段设计合具体规定甲方应提交阶段设计资料名称日期乙方交付设计文件日期作合附件详见附件(2))
2乙方必须根批准设计务书阶段设计批准文件关设计技术济协议文件设计标准技术规范规程定额等提出勘察技术求进行设计提交符合质量设计文件
3初步设计级部门审查原定务书范围必修改乙方应负责承担
4设计单位承担设计务建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底解决施工中关设计问题负责设计变更修改预算参加隐蔽工程验收工程竣工验收
四设计修改停止
1甲方求修改工程设计乙方意设计文件交付时间定外甲方应乙方实际返工修改工日工日____元增付设计费设计阶段中返工工作量百分计算
2原定务书重变更重作修改设计时须具设计审批机关设计务书批
准机关意见书双方协商订合已进行设计费支付前条办法计算
3甲方求中途停止设计时应时书面通知乙方已付设计费退该阶段实际耗工日增付结清设计费时结束合关系
五设计费数量交付办法
设计合生效____天甲方应乙方交付相设计费20定金设计合履行定金抵作设计费乙方甲方提交初步设计方案____天甲方应乙方支付____设计费乙方甲方提交施工图文件____天甲方应乙方结清全部设计费(设计周期较长型工程项目施工图阶段设计费单项工程设计完成分拨付)
六奖励违约责
1合理工程投资控制数乙方采先进技术合理建议节省工程投资节约投资额中提取__奖励乙方
2甲方期准确提供关设计资料致乙方法进行设计造成设计返工乙方设计文件交付日期延外应甲方乙方实际损失工日日____元计算增付设计费
3甲方合规定时间乙方支付定金设计费应根银行关延期付款规定乙方偿付违约金
4乙方原延误设计文件交付时间延误____天乙方应甲方偿付相设计费____违约金(甲方设计费中扣)
5乙方设计质量低劣引起返工应乙方继续完善设计务视造成损失浪费减收免收设计费乙方设计错误造成工程重质量事者乙方免收受损失部分设计费外应付直接受损失部分设计费相等赔偿金
七
______________________________________________________________________合________年____月____日双方签字生效全部设计务完成失效合未事宜需双方协商作出补充协定补充协定合具等效力合容抵触
合执行中发生纠纷双方应时协商解决协商成时双方属部门级部门调解调解成属部门国家规定合理机关申请仲裁直接民法院起诉
合正式二份甲乙双方执份合副式___份送计委建委建行……等单位留存份
建设单位(甲方):设计单位(乙方):
代表:代表:
联系:联系:
通讯处:通讯处:
电话电报:电话电报:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
____年____月____日订
工程名称:______________________________
工程点:_______________________________
合编号:______________________________(设计编填)
设计证书等级:__________________________
发包:________________________________
设计:________________________________
签订日期:______________________________
发包:____________________________________________________________________________________
设计:____________________________________________________________________________________
发包委托设计承担_______________________________工程设计双方协商致签订合
第条合列文件签订:
11中华民国合法中华民国建筑法建设工程勘察设计市场理规定
12国家方关建设工程勘察设计理法规规章
13建设工程批准文件
第二条合设计项目容:名称规模阶段投资设计费等见表序号分项目名称建设规模设计阶段容估算总投资(万元)费率估算设计费(元)层数建筑面积(m2)方案初步设计施工图
第三条发包应设计提交关资料文件:
序号资料文件名称份数提交日期关事宜
第四条设计应发包交付设计资料文件:
序号资料文件名称份数提交日期关事宜
第五条合设计收费估算________________________元民币设计费支付进度详见表
1提交阶段设计文件时支付阶段设计费
2提交部分施工图时结清全部设计费留尾款
3实际设计费初步设计概算(施工图设计概算)核定退少补实际设计费估算设计费出现差额时双方行签订补充协议
4合履行定金抵作设计费
第六条双方责
61发包责:
611发包合第三条规定容规定时问设计提交资料文件完整性正确性时限负责发包求设讨违反国家关标准进行设计发包提交述资料文件超规定期限15天设计合第四条规定交付设计文件时间延超规定期限15天时设计员权重新确定提交设计文件时问
612发包变更委托设计项目规模条件提交资料错误提交资料作较修改致造成设计设计需返工时双方需行协商签订补充协议(订合)重新明确关条款外发包应设计耗工作量设计增付设计费
未签合前发包已意设计发包做项设计工作应收费标准相应支付设计费
613发包求设计合规定时间提前交付设计资料文件时果设计够做发包应根设计提前投入工作量设计支付赶工费614发包应派赴现场处理关设计问题工作员提供必工作生活交通等方便条件
615发包应保护设计投标书设计方案文件资料图纸数计算软件专利技术未设计意发包设计交付设计资料文件擅修改复制第三转合外项目发生情况发包应负法律责设计权发包提出索赔
62设计责:
621设计应国家技术规范标准规程发包提出设计求进行工程设计合规定进度求提交质量合格设计资料负责622设计采技术标准:
623设计合理年限_____________________年
624设计合第二条第四条规定容进度份数发包交付资料文件
625设计交付设计资料文件规定参加关设计审查根审查结负责超出原定范围容做必调整补充设计合规定时限交付设计资料文件年项目开始施工负责发包施工单位进行设计交底处理关设计问题参加竣工验收年项目尚未开始施工设计负责述工作应需工作量发包适收取咨询服务费收费额双方商定
626设计应保护发包知识产权第三泄露转发包提交产品图纸等技术济资料发生情况发包造成济损失发包权设计索赔
第七条违约责:
71合履行期间发包求终止解合设计未开始设计工作退发包已付定金已开始设计工作发包应根设计已进行实际工作量足半时该阶段设计费半支付超半时该阶段设计费全部支付
72发包应合第五条规定金额时间设计支付设计费逾期支付天应承担支付金额千分二逾期违约金逾期超30天时设计权暂停履行阶段工作书面通知发包发包级设计审批部门设计文件审批合项目停缓建发包均71条规定支付设计费
73设计设计资料文件出现遗漏错误负责修改补充设计员错误造成工程质量事损失设计负责采取补救措施外应免收直接受损失部分设计费损失严重根损失程度设计责发包支付赔偿金赔偿金双方商定实际损失__________________
74设计身原延误合第四条规定设计资料设计文件交付时间延误天应减收该项目应收设计费千分二
75合生效设计求终止解合设计应双倍返定金
第八条81发包求设计派专留驻施工现场进行配合解决关问题时双方应行签订补充协议技术咨询服务合
82设计合项目采国家方标准图发包费关出版部门购买合第四条规定设计交付设计资料文件份数超工程设计收费标准规定份数设计收工费
83工程设计资料文件中建筑材料建筑构配件设备应注明规格型号性等技术指标设计指定生产厂供应商发包需设计设计员配合加工定货时需费发包承担
84发包委托设计配合引进项目设计务询价外谈判国外技术考察直建成投产阶段应吸收承担关设计务设计参加出国费制装费外费发包支付
85发包委托设计承担合容外工作服务行支付费
86抗力素致合法履行时双方应时协商解决
87合发生争议双方事应时协商解决建设行政部门调解调解成时双方事意_________________________________仲裁委员会仲裁双方事未合中约定仲裁机构事未达成仲裁书面协议民法院起诉
88合式______________份发包________________份设计___________份
89合双方签章发包设计支付订金生效
810合生效规定项目省级建设行政部门规定审查部门备案双方认必时项目工商行政理部门申请鉴证双方履行完合规定义务合行终止
811合未事宜双方签订补充协议关协议双方认电报传真会议纪等均合组成部分合具等法律效力
812约定事项:
发包名称:设计名称:
(盖章)(盖章)
法定代表:(签字)法定代表:(签字)
委托代理:(签字)委托代理:(签字)
住:住:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:办:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档