防水工程承包协议书
甲方：____
乙方：____
甲乙双方友协商现乙方承包甲方属____广场厦卧龙公寓中餐厅层面局部防水维修工程事宜达成协议：
1工程具体范围：____广场厦裙房顶层屋面部分节点立面墙体防水卧龙公寓顶层面防水层中餐厅层面防水层进行翻修处理原防水层行加铺sbs防水材料原防水层透气装置进行重新布置改造部分节点立面墙体进行防水处理具体工程量见<附件清单>具体材料质施工工艺乙方报方案甲方确认
2双方约定工程采包工包料方式乙方承包包干价元
3乙方应保证严格国家建筑质量规范屋面工程防水工程施工规范进行合理施工采符合国家标准材料确保施工质量乙方承诺维修屋面防水质量保修五年五年出现渗漏水问题(抗力素外)乙方负责修复顶层屋面渗漏水造成装修损坏问题均乙方负责时修复乙方承担修复费保修期出现质量问题甲方通知乙方乙方三工作日予修复甲方法通知乙方甲方权行聘请维修费乙方承担
4工程进度完成时间7天双方签字确认日起开始计算雨天抗力造成法施工工期延乙方负责施工现场成品半成品进行保护预防屋面渗水楼设施损坏
5工程完工甲方验收合格甲方七工作日支付工程款___元余___元留作质量保修保证金年质量问题甲方质保金___元支付乙方余款五年保修期满时支付乙方
6工程施工中乙方应遵守甲方聘物业公司项理规定避免物业正常影响工程施工中安全问题乙方行负责甲方工程产生直接间接安全事负责
7协议式三份双方执份甲方物业公司份双方签字日起生效
8协议未事宜双方行协商解决协商致方均权____市仲裁委员会申请仲裁民法院提起诉讼
甲方：__________ 乙方：__________
授权签字：__________ 授权签字：__________
____年____月____日 ____年____月____日
防水工程承包协议书（二）
甲方现龙阳新村3______4____楼防水工程承包乙方
二承包方式：包工包料
三施工理
1乙方现场施工必须严格图纸设计甲方求规范施工
2甲方办公室工程进度质量进行监督负责现场协调工作参工程验收工作验收符合求甲方现场质组成员权责令乙方返工
3乙方必须提供该工程需切资料保证工程验收备案
四工程承包价格
12mm厚聚氨酯乙烯橡胶混____元㎡
216mm厚聚氨酯乙烯橡胶混____元㎡11mm厚聚氨酯乙烯橡胶混____元㎡
315mm厚聚氨酯____元㎡
415mm厚丙纶____元㎡3mm厚sbs____元㎡
五验收
乙方承包分项工程分项工程必须满足施工规范求验收标准规定达优良分项等级
六付款完工结算
工程全部完工甲方付乙方工程总造价____工程验收合格甲方付乙方工程总造价____办完备案证付____余作工程质量保证金保修期满付清
七质保金
1结算工程款时甲方留____作质保金质量保证国家文件精神保修五年
八双方约定事项
1乙方现场施工必须符合施工规范求求施工甲方权责令停工罚款
2乙方现场施工中须注意安全生产文明施工提高职工安全意识消安全隐患甲方承包该分项工程乙方时已根建设部公安部安全理建站文明精神安全理保险防护费等项费列入包价格中乙方现场施工中安全乙方负责乙方身原造成安全事切责乙方负甲方慨承担责
3乙方现场施工中注意安全质量两第原遵守工项规章制度严禁偷盗架斗殴等行违者次罚款____元发生果全部乙方承担
九合式贰份甲乙双方执壹份
十合签字时生效
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表(签字)：__________ 法定代表(签字)：__________
____年____月____日 ____年____月____日
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
甲乙双方芦花洲项目室防水工程着公公开公正原特签订合容：
第条：工程名称
第二条：工程量造价
1：工程量：工程施工结束实际发生工程量计算
2：工程造价：方米m2终面积实结算
第三条：承包方式付款方式
付款方式：栋楼单独计算承包楼全部防水施工完成验收抵顶西夏古城营业房房屋价格售房部开盘价房屋价格工程款差价现金找补留____保修金保修期付____保修期五年
第四条：施工工期
防水工程施工条件开始暂定____年____月____日____年____月____日完成
第五条：工程质量
进场材料必须合格产品提供材料合格证现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告)卷材厚度满足设计现场监理甲方求(材牌牌)
第六条：双方责：
1：甲方责：
(1)乙方员进入现场负责清现场障碍物交施工技术交底份
(2)协调乙方方外界环境干扰施工单位间关系
2：乙方责：
(1)根国家技术验收规范图纸设计保质保量时完成合工程项目
(2)国家规范甲方求双方协商提供项技术材料
(3)乙方员必须服甲方现场理员建设单位监理总包理
(4)工程竣工负责清理现场
(5)乙方施工组织力机具设备等原造成工期拖延甲方权求乙方指定时间条件撤离员机具材料者行指派施工队伍引起劳务费增加部分乙方双倍承担
第七条：工程验收结算
工程竣工乙方通知甲方甲方邀约关单位进行验收办理交接手续
第八条：合式3份甲方2份乙方1份未事宜双方协商解决
第九条：合违约争执仲裁部门解决
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表(签字)：__________ 法定代表(签字)：__________
____年____月____日 ____年____月____日
发包(甲方)：
承包(乙方)：
甲方承建恩施市房产局火车站片区建房a栋室外墙防水工程承包乙方施工根中华民国济合法建筑安装工程承包合条例规定着等公互惠互利原结合工程具体事宜双方协商订立合事双方必须全面履行合规定义务责方擅变更解
承包方式：包工包料材料必须送检结报告时方进行施工
二工期求：甲方根现场施工需提前三天通知乙方进场时间乙方必需甲方预定时间完工拖延时间延期日20000日支付工期违约金工程款中扣
三承包范围：室剪力墙外墙面保温工程(含浇带保温处理)施工中切设施设备乙方行解决
四质量求：
1施工求必须参工程图纸设计求保温工程工艺流程标准进行施工偷工省料掺杂施假完工业方验收确认准
2保质期五年保质期出现质量问题乙方维修合格抗力然素造成乙方施工范围外质量问题甲方出资维修
五安全责：
乙方进场必须服项目部统理协调严禁擅行动施工程中乙方必须建设工程安全生产理条例安全操作规程施工现场安全理制度执行严禁老弱病残员童工施工现场处安全社会治安建设单位辖区派出条文执行
总乙方发生切安全责事概乙方行负责甲方负责
六结算价格付款方式：
1结算价格计量方式：实际施工数量实结算单价____元m2该单价市场价格变化均作调整
2付款方式：工程完工付款____余____年支付保质期满结清余款
七双方责权利：
1甲方全面负责施工技术施工质量理工作负责乙方施工技术员进行施工安全技术交底安全教育培训
2乙方条件服项目部理调配工作甲方权处理服理作业员清退场乙方必须动搞施工质量安全设施防护文明施工现场乙方理拖欠民工工资否追究相关责
八合履行程中发生争议双方协商解决协商成双方意市仲裁委仲裁民法院起诉
九合甲乙双方签字盖章生效济手续结算完毕合动失效合式2份甲乙双方执1份
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表(签字)：__________ 法定代表(签字)：__________
____年____月____日 ____年____月____日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
甲方：____
乙方：____
甲乙双方友协商现乙方承包甲方属____广场厦卧龙公寓中餐厅层面局部防水维修工程事宜达成协议：
1工程具体范围：____广场厦裙房顶层屋面部分节点立面墙体防水卧龙公寓顶层面防水层中餐厅层面防水层进行翻修处理原防水层行加铺sbs防水材料原防水层透气装置进行重新布置改造部分节点立面墙体进行防水处理具体工程量见<附件清单>具体材料质施工工艺乙方报方案甲方确认
2双方约定工程采包工包料方式乙方承包包干价元
3乙方应保证严格国家建筑质量规范屋面工程防水工程施工规范进行合理施工采符合国家标准材料确保施工质量乙方承诺维修屋面防水质量保修五年五年出现渗漏水问题(抗力素外)乙方负责修复顶层屋面渗漏水造成装修损坏问题均乙方负责时修复乙方承担修复费保修期出现质量问题甲方通知乙方乙方三工作日予修复甲方法通知乙方甲方权行聘请维修费乙方承担
4工程进度完成时间7天双方签字确认日起开始计算雨天抗力造成法施工工期延乙方负责施工现场成品半成品进行保护预防屋面渗水楼设施损坏
5工程完工甲方验收合格甲方七工作日支付工程款___元余___元留作质量保修保证金年质量问题甲方质保金___元支付乙方余款五年保修期满时支付乙方
6工程施工中乙方应遵守甲方聘物业公司项理规定避免物业正常影响工程施工中安全问题乙方行负责甲方工程产生直接间接安全事负责
7协议式三份双方执份甲方物业公司份双方签字日起生效
8协议未事宜双方行协商解决协商致方均权____市仲裁委员会申请仲裁民法院提起诉讼
甲方：__________ 乙方：__________
授权签字：__________ 授权签字：__________
____年____月____日 ____年____月____日
防水工程承包协议书（二）
甲方现龙阳新村3______4____楼防水工程承包乙方
二承包方式：包工包料
三施工理
1乙方现场施工必须严格图纸设计甲方求规范施工
2甲方办公室工程进度质量进行监督负责现场协调工作参工程验收工作验收符合求甲方现场质组成员权责令乙方返工
3乙方必须提供该工程需切资料保证工程验收备案
四工程承包价格
12mm厚聚氨酯乙烯橡胶混____元㎡
216mm厚聚氨酯乙烯橡胶混____元㎡11mm厚聚氨酯乙烯橡胶混____元㎡
315mm厚聚氨酯____元㎡
415mm厚丙纶____元㎡3mm厚sbs____元㎡
五验收
乙方承包分项工程分项工程必须满足施工规范求验收标准规定达优良分项等级
六付款完工结算
工程全部完工甲方付乙方工程总造价____工程验收合格甲方付乙方工程总造价____办完备案证付____余作工程质量保证金保修期满付清
七质保金
1结算工程款时甲方留____作质保金质量保证国家文件精神保修五年
八双方约定事项
1乙方现场施工必须符合施工规范求求施工甲方权责令停工罚款
2乙方现场施工中须注意安全生产文明施工提高职工安全意识消安全隐患甲方承包该分项工程乙方时已根建设部公安部安全理建站文明精神安全理保险防护费等项费列入包价格中乙方现场施工中安全乙方负责乙方身原造成安全事切责乙方负甲方慨承担责
3乙方现场施工中注意安全质量两第原遵守工项规章制度严禁偷盗架斗殴等行违者次罚款____元发生果全部乙方承担
九合式贰份甲乙双方执壹份
十合签字时生效
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表(签字)：__________ 法定代表(签字)：__________
____年____月____日 ____年____月____日
甲方：(简称甲方)
乙方：(简称乙方)
甲乙双方芦花洲项目室防水工程着公公开公正原特签订合容：
第条：工程名称
第二条：工程量造价
1：工程量：工程施工结束实际发生工程量计算
2：工程造价：方米m2终面积实结算
第三条：承包方式付款方式
付款方式：栋楼单独计算承包楼全部防水施工完成验收抵顶西夏古城营业房房屋价格售房部开盘价房屋价格工程款差价现金找补留____保修金保修期付____保修期五年
第四条：施工工期
防水工程施工条件开始暂定____年____月____日____年____月____日完成
第五条：工程质量
进场材料必须合格产品提供材料合格证现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告)卷材厚度满足设计现场监理甲方求(材牌牌)
第六条：双方责：
1：甲方责：
(1)乙方员进入现场负责清现场障碍物交施工技术交底份
(2)协调乙方方外界环境干扰施工单位间关系
2：乙方责：
(1)根国家技术验收规范图纸设计保质保量时完成合工程项目
(2)国家规范甲方求双方协商提供项技术材料
(3)乙方员必须服甲方现场理员建设单位监理总包理
(4)工程竣工负责清理现场
(5)乙方施工组织力机具设备等原造成工期拖延甲方权求乙方指定时间条件撤离员机具材料者行指派施工队伍引起劳务费增加部分乙方双倍承担
第七条：工程验收结算
工程竣工乙方通知甲方甲方邀约关单位进行验收办理交接手续
第八条：合式3份甲方2份乙方1份未事宜双方协商解决
第九条：合违约争执仲裁部门解决
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表(签字)：__________ 法定代表(签字)：__________
____年____月____日 ____年____月____日
发包(甲方)：
承包(乙方)：
甲方承建恩施市房产局火车站片区建房a栋室外墙防水工程承包乙方施工根中华民国济合法建筑安装工程承包合条例规定着等公互惠互利原结合工程具体事宜双方协商订立合事双方必须全面履行合规定义务责方擅变更解
承包方式：包工包料材料必须送检结报告时方进行施工
二工期求：甲方根现场施工需提前三天通知乙方进场时间乙方必需甲方预定时间完工拖延时间延期日20000日支付工期违约金工程款中扣
三承包范围：室剪力墙外墙面保温工程(含浇带保温处理)施工中切设施设备乙方行解决
四质量求：
1施工求必须参工程图纸设计求保温工程工艺流程标准进行施工偷工省料掺杂施假完工业方验收确认准
2保质期五年保质期出现质量问题乙方维修合格抗力然素造成乙方施工范围外质量问题甲方出资维修
五安全责：
乙方进场必须服项目部统理协调严禁擅行动施工程中乙方必须建设工程安全生产理条例安全操作规程施工现场安全理制度执行严禁老弱病残员童工施工现场处安全社会治安建设单位辖区派出条文执行
总乙方发生切安全责事概乙方行负责甲方负责
六结算价格付款方式：
1结算价格计量方式：实际施工数量实结算单价____元m2该单价市场价格变化均作调整
2付款方式：工程完工付款____余____年支付保质期满结清余款
七双方责权利：
1甲方全面负责施工技术施工质量理工作负责乙方施工技术员进行施工安全技术交底安全教育培训
2乙方条件服项目部理调配工作甲方权处理服理作业员清退场乙方必须动搞施工质量安全设施防护文明施工现场乙方理拖欠民工工资否追究相关责
八合履行程中发生争议双方协商解决协商成双方意市仲裁委仲裁民法院起诉
九合甲乙双方签字盖章生效济手续结算完毕合动失效合式2份甲乙双方执1份
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________
法定代表(签字)：__________ 法定代表(签字)：__________
____年____月____日 ____年____月____日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档