外墙保温石材复合板施工合
甲方：
乙方：
招标乙方中标外墙装饰石材保温工程中华民国合法等相关法律法规建筑工程施工行业规范甲乙双方友协商致达成合约供双方遵履行
第条 项目概况
11 项目名称：
12 项目点：
13 产品： 保温石材复合板（聚氨脂保温层30厚）
14 石材品种：墙面芝麻灰石材均甲方封存样板色准
15工程单价： 元M2单价包死价格含总包方配合费税金
16 施工面积 暂估约 方米完工实际发生量准
17工程造价：约 元竣工造价实际发生面积计算
18 施工范围 甲方确认图纸准
19 承包方式：乙方包工包料
第二条 施工工期
21施工工期：
（1）制作加工10天
（2）现场安装日起 30日完工
22遇列情况时工期动延：
（1）甲方配套方面未约定提供开工条件时工期延具备条件日
（2）工程方案工艺料花色变更提出变更日起完成变更日止相应延该项变更工程工期实质性影响双方重新商定工期
（3）实际施工面积暂估面积时例延工期
（4）天气状况达项目施工求
（5）天非乙方原停水停电3时时延天
（6）甲方土建等施工单位政府理部门求暂时停工
（7）甲方延迟支付工程款应付日起足额支付日止工期相应延延迟付款超7天乙方单方面解合
（8）完工报告提交甲方日起验收完毕日止该期间计入工期
（9）非乙方原导致停工
23 发生23条情况时乙方甲方代表提出报告求确认工期延追加相应款项甲方代表应收报告5天作出答复逾期视乙方报告确认
第三条 甲方乙方职责
甲方职责
1 免费乙方提供施工需库房安装队宿舍
2交工前施工单位原造成乙方成品损坏甲方负责协调责单位乙方进行济赔偿
3负责编制施工组织设计制订项目理目标安排施工总进度计划实施工程质量安全工期文明施工计量检测试验化验控制监督验收
4 负责工程技术交底组织参加图纸会审统安排技术档案资料收集整理办理交工验收
乙方职责
1合签订生效三天工程施工组织设计详细施工工艺流程等交甲方监理方审定
2严格遵守安全施工防火等规范制度承担施工中造成事责费做现场身范围保卫垃圾清理等工作
3工程竣工验收交付甲方前乙方承担材料设备工程成品保责保期间发生丢失损坏乙方承担重置修复责甲方提前发生损坏乙方进行维修费甲方承担
4必须配备完全胜工程项求工种理员熟练工投入工作具相应资格证书服甲方理负责工程进度质量安全职工生活安排等具体事项具体理
5乙方开工前甲方提供施工理员组织机构施工员花名册施工进度表提供进场工务工手续（岗证身份证等）
6严格施工图纸设计说明国家关标准规范建筑工程质量检验评定标准施工
7遵守国家政府法律法规甲方发关施工现场理项规章制度规定办理政府规定项手续接受甲方业关部门理检查监督现场单位搞协调配合
8甲方指令（口头书面）需迅速执行乙方行动迟缓造成业投诉承担相应责济处罚收甲方催促执行书面通知24时乙方未执行甲方聘执行发生费双倍应付乙方月款项中扣
9乙方应设置兼职劳资理员建立健全劳资档案根劳动法求签订劳动合保证合法工
第四条 工程款结算支付
41 甲方签订合乙方员材料进场甲方支付乙方30工程款乙方板子全部贴未胶时甲方付乙方35工程款工程全部完工甲方付乙方30工程款余5作保修金甲方保修金转瑛明服饰限公司帐质保期满年没质量问题瑛明服饰限公司次性付清
42 甲方支付乙方款项乙方指定帐户支付
第五条 质量保证
51 乙方严格国家相关标准图施工偷工减料甲方乙方施工全程进行监督检查权工程材料进行抽检发现质量问题时权责令乙方整改返工导致工期延误乙方负责
52 工程质量保修期壹年竣工验收合格日起算保修期出现施工质量材料质量问题引起脱落开裂褪色等乙方负责免费维修超保修期出现问题需维修乙方会时维修收取成费
第六条 竣工验收
61 乙方提交完工报告7天甲方应组织员完成单项工程竣工验收核实实际施工面积单项竣工验收中发现存质量问题需修复书面形式通知乙方修复期间验收时间延
62 工程合求完成具备竣工验收条件乙方国家工程竣工验收关规定甲方提供完整竣工资料竣工验收报告
63列情形视工程已甲方竣工验收合格确认乙方提交实际工程造价：
（1）乙方提交完工报告甲方未约进行验收
（2）未竣工验收甲方已该工程实际投入
第七条 违约责
71甲乙双方均单方面擅解合否违约方合暂估造价30方支付违约金
第八条 安全生产
81 施工程中乙方严格遵守现场项规章制度服甲方监理工程师理做安全生产文明施工乙方违章操作者听甲方理导致安全事发生责全部乙方负
第九条 附
91履行合发生争议双方协商解决协商成原告民法院诉讼
92合双方签字盖章日起生效
93未事宜中华民国合法等相关法律法规执行双方协商解决
94工程联系单招投标文件等合组成部分
95合式四份甲乙双方持二分份
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表代理： 法定代表代理：
时间 年 月 日 时间 年 月 日
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
甲方：
乙方：
招标乙方中标外墙装饰石材保温工程中华民国合法等相关法律法规建筑工程施工行业规范甲乙双方友协商致达成合约供双方遵履行
第条 项目概况
11 项目名称：
12 项目点：
13 产品： 保温石材复合板（聚氨脂保温层30厚）
14 石材品种：墙面芝麻灰石材均甲方封存样板色准
15工程单价： 元M2单价包死价格含总包方配合费税金
16 施工面积 暂估约 方米完工实际发生量准
17工程造价：约 元竣工造价实际发生面积计算
18 施工范围 甲方确认图纸准
19 承包方式：乙方包工包料
第二条 施工工期
21施工工期：
（1）制作加工10天
（2）现场安装日起 30日完工
22遇列情况时工期动延：
（1）甲方配套方面未约定提供开工条件时工期延具备条件日
（2）工程方案工艺料花色变更提出变更日起完成变更日止相应延该项变更工程工期实质性影响双方重新商定工期
（3）实际施工面积暂估面积时例延工期
（4）天气状况达项目施工求
（5）天非乙方原停水停电3时时延天
（6）甲方土建等施工单位政府理部门求暂时停工
（7）甲方延迟支付工程款应付日起足额支付日止工期相应延延迟付款超7天乙方单方面解合
（8）完工报告提交甲方日起验收完毕日止该期间计入工期
（9）非乙方原导致停工
23 发生23条情况时乙方甲方代表提出报告求确认工期延追加相应款项甲方代表应收报告5天作出答复逾期视乙方报告确认
第三条 甲方乙方职责
甲方职责
1 免费乙方提供施工需库房安装队宿舍
2交工前施工单位原造成乙方成品损坏甲方负责协调责单位乙方进行济赔偿
3负责编制施工组织设计制订项目理目标安排施工总进度计划实施工程质量安全工期文明施工计量检测试验化验控制监督验收
4 负责工程技术交底组织参加图纸会审统安排技术档案资料收集整理办理交工验收
乙方职责
1合签订生效三天工程施工组织设计详细施工工艺流程等交甲方监理方审定
2严格遵守安全施工防火等规范制度承担施工中造成事责费做现场身范围保卫垃圾清理等工作
3工程竣工验收交付甲方前乙方承担材料设备工程成品保责保期间发生丢失损坏乙方承担重置修复责甲方提前发生损坏乙方进行维修费甲方承担
4必须配备完全胜工程项求工种理员熟练工投入工作具相应资格证书服甲方理负责工程进度质量安全职工生活安排等具体事项具体理
5乙方开工前甲方提供施工理员组织机构施工员花名册施工进度表提供进场工务工手续（岗证身份证等）
6严格施工图纸设计说明国家关标准规范建筑工程质量检验评定标准施工
7遵守国家政府法律法规甲方发关施工现场理项规章制度规定办理政府规定项手续接受甲方业关部门理检查监督现场单位搞协调配合
8甲方指令（口头书面）需迅速执行乙方行动迟缓造成业投诉承担相应责济处罚收甲方催促执行书面通知24时乙方未执行甲方聘执行发生费双倍应付乙方月款项中扣
9乙方应设置兼职劳资理员建立健全劳资档案根劳动法求签订劳动合保证合法工
第四条 工程款结算支付
41 甲方签订合乙方员材料进场甲方支付乙方30工程款乙方板子全部贴未胶时甲方付乙方35工程款工程全部完工甲方付乙方30工程款余5作保修金甲方保修金转瑛明服饰限公司帐质保期满年没质量问题瑛明服饰限公司次性付清
42 甲方支付乙方款项乙方指定帐户支付
第五条 质量保证
51 乙方严格国家相关标准图施工偷工减料甲方乙方施工全程进行监督检查权工程材料进行抽检发现质量问题时权责令乙方整改返工导致工期延误乙方负责
52 工程质量保修期壹年竣工验收合格日起算保修期出现施工质量材料质量问题引起脱落开裂褪色等乙方负责免费维修超保修期出现问题需维修乙方会时维修收取成费
第六条 竣工验收
61 乙方提交完工报告7天甲方应组织员完成单项工程竣工验收核实实际施工面积单项竣工验收中发现存质量问题需修复书面形式通知乙方修复期间验收时间延
62 工程合求完成具备竣工验收条件乙方国家工程竣工验收关规定甲方提供完整竣工资料竣工验收报告
63列情形视工程已甲方竣工验收合格确认乙方提交实际工程造价：
（1）乙方提交完工报告甲方未约进行验收
（2）未竣工验收甲方已该工程实际投入
第七条 违约责
71甲乙双方均单方面擅解合否违约方合暂估造价30方支付违约金
第八条 安全生产
81 施工程中乙方严格遵守现场项规章制度服甲方监理工程师理做安全生产文明施工乙方违章操作者听甲方理导致安全事发生责全部乙方负
第九条 附
91履行合发生争议双方协商解决协商成原告民法院诉讼
92合双方签字盖章日起生效
93未事宜中华民国合法等相关法律法规执行双方协商解决
94工程联系单招投标文件等合组成部分
95合式四份甲乙双方持二分份
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表代理： 法定代表代理：
时间 年 月 日 时间 年 月 日
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档