钢结构加工承包合
发 包 方：________________________________________
承 包 方：________________________________________
签订时间：________________________________________
签订点：________________________________________
根国法律规定明确双方履行工程承包合程中权利义务程序双方协商致意签订合履行
第条 工程设计技术条件
工程名称：____________________________________
工程点：____________________________________
工程范围技术求（条款容作合附件列载）
1质资料__________提供设计方
2震烈度
21 震基烈度
22 钢结构建筑抗震等级
注：气象资料承包方国家现行规范选取
3建筑设计规格求
31 长 度（轴线） m
32 宽 度（轴线） m
33 檐口高度 m
34 柱 间 距 m
35 跨 度（跨数） m跨
36 屋 面 坡 度
37 行车轨顶面高度（吊钩高度）
38 柱网尺寸 m × m
4结构设计荷载
41 屋面均布活荷载
42 楼 面 荷 载
43 附加悬挂荷载
44 行 车 荷 载
45 行车（单梁双梁）型号
46 行车制造厂商操作方法
47 屋 面 风 机 荷 载
5 材质设计求
51 立柱屋架梁
架梁梁
材质 构件颜色 备注
52 檩条 材质 构件颜色 备注
53 支撑 材质 构件颜色 备注
54 型钢 材质 构件颜色 备注
55 围护结构攻螺钉 材质 构件颜色 备注
56 材料 材质 构件颜色 备注
57 吊车梁 材质 构件颜色 备注
6 屋面设计构造求
61 外 层 板 品牌颜色： 板型： 备注：
62 玻纤保温棉（12kg立方米） 厚度： 箔
63 层 板 厚度： 颜色： 板型：
64 透 光 板 材质： 板型： 透光度：
65 天窗通风屋脊
66 机械通风设施
67 外包角收边板 材质厚度： 颜色
7 墙面设计构造求
71 外 墙 板 品牌颜色： 板型： 备注：
72 玻纤保温棉（kg立方米） 厚度： 箔： 箔：
73 墙 板 板型： 颜色： 材质厚度：
74 外 墙 门 尺 寸 高： 宽： 总面积：
75 窗 玻璃： 厚度： 窗材质：
76 窗 尺 寸 长： 宽： 总面积：
77 雨 篷（门斗） 长： 外挑宽： 高度：
78 女墙 高度： 颜色： 厚度：
79
710 外包角门窗泛水收边板 材质： 厚度： 颜色：
8 设计求
81 天沟 天沟形式： 材质： 厚度：
82 水 直径： 材质：
83 基础 发包方施工提供
85 防火等级防火涂料 耐火时间： 分钟： 材质：
86 基础螺栓 材质根设计求______________提供
9 述设计技术条件发包方已确认作终设计图纸
10 发包方提供材料：________________________________
____________________________________
11 发包方确认承包方采购材料：__________________
_________________________________________________
____________________________________
第二条 工程承包范围
±0000建筑钢结构部分屋面墙面（含砌体混凝土）详见第条相关容终报价书报价范围
二±0000钢结构原辅材料采购制造运输安装现行国家法规应承包方支付费发包方委托钢结构施工图设计
三工程钢结构建筑面积：______________（方米）
四工程运输_________方负责运费_______合造价
五工程基础设计________方负责基础施工发包方负责承担费
六：_________________________
第三条 工程造价
工程总造价：民币_____________________万元
写：______________________________________
开具发票：材料制作费___________万元技术服务安装费___________万元
第四条 工程设计
发包方责
1发包方负责工程基础土建设计
1发包方委托承建方负责工程基础土建设计
2发包方委托承包方承担±0000钢结构部分设计发包方提供设计需工艺条件技术条件（详见第条工程技术条件）合生效三天提供全部相关技术条件工艺条件供承包方进行设计
3发包方发包方指定设计院须承包方钢结构施工图进行审核签证施工图进行会审交底作出书面确认五天作出书面确认视已确认
承包方责
1承包方必须现行国家钢结构相关规范发包方提供相关资料技术条件进行设计发包方超规范求必须书面告承包方国家规范允许范围予适倾量
2合生效基础图发包方负责设计发包方提供全部相关资料技术条件___天承包方提供基础反力柱网布置图供发包方设计基础图基础图承包方设计发包方提供全部相关资料技术条件___天承包方提供资质设计院图签土建基础施工图套
3承包方代表书面效授权权设立变更终止承包方权利义务发出约承诺必须符合合条款突者均合条款准
第五条 工代表责
发包方驻工代表
1发包方命驻工代表委托代理具体理员担代表发包方签发关工程联系单验收单结算付款单等该代表签署单具法律效力合条款相突签单效合条款准发包方代表易须提前五天书面通知承包方必须全面继续承担前应负责
2发包方代表委托代理指令联系单通知须签名书面形式递交承包方代表承包方代表回执签署姓名时间方生效
3发包方驻工代表委托代理：计__________姓名_______________________________
4实行监理公司监理总监理工程师委托代理姓名：_____________授权范围：___________________________授权时间：______________权限___________
承包方驻工代表
1承包方命委派驻工现场代表委托代理具备相关专业知识员担代表承包方签发关工程联系单验收单结算付款单等该代表授权行承包方进入现场权力签署联系单通知验收单具法律效力合条款相突签单效合条款准承包方代表易须提前五天书面通知发包方必须全面继续承担前应负责工程竣工时代表权力终止
2承包方代表联系单验收单须签名书面形式递交发包方代表发包方代表回执签署姓名收时间生效
3承包方驻工总代表：姓名________________________
第六条 施工准备
承包方
1承包方提供设计时合生效收发包方完整准确效设计条件____________天发包方提交设计图纸发包方签收图纸必须五日提出书面修改意见逾期视已确认
2合生效发包方提出修改意见_________日发包方提供施工图___________套通知发包方组织设计会审施工图交底会议会______日发包方提出会审纪修改决定交承包方修改设计设计变更工期视变更情况作相应调整增减工程量报价单计算作相应调整签补充合
3组织原材料采购制造加工组织施工理员施工机械进场
4编制施工组织设计施工方案材料成品半成品等进场计划（包括水电计划）送发包方
发包方
1合约定委托承包方设计合签订时发包方提供合规定资料技术条件供承包方设计设计完成义务书面确认设计
2承包方进场前做工程符合钢结构安装求混凝土基础预埋螺栓验收合格时提供全套土建交工资料发包方验收数结条件先做混凝土坪必须做石块坪夯实坪保证承包方安装机械意移动
3承包方进场前保证工程施工需类车辆进出道路畅通承载汽吊通施工作业低标准负责接通施工现场施工水明动力电源（包括水表配电板电表）满足施工水电量需负责维修做道路畅通坪整压实承载吊装作业堆放钢构准拆迁障碍物等符合满足钢结构安装条件
4开工前办理建筑许证等建筑许证发生相关责切费发包方承担
第七条 工程期限
工程钢结构工期合签字发包方付达定金日起_______完成中设计______天制造_____天安装进场起_____天完工
二发包方基础工程完工求承包方进场前__________天发包方应承包方交付土建验收资料承包方确认施工现场符合施工求发包方发出进场通知书进场安装时间承包方收进场通知书第_________天起计算总工期效工期予调整
三列9款外遇列情况监理工程师发包方现场代表签证工期延
()开工日期延款情形消时止
1施工准备规定求提供满足作业求场水电源道路未畅通障碍物未清影响进场施工时
2发包方负责提供技术资料技术条件验收文件准致施工正常进行时
3 发包方没时交付土建工程验收资料
（二）列情况作总工期延
4重设计变更发包方提供工程质资料准致设计改变施工法进行原影响进度提出变更起变更项目完成止作工期延
5停电停水8时连续间歇性停水停电3天（次连续4时）影响正常施工时
6现场代表监理签证时影响道工序施工未签证起影响消止作延
7未合规定拨付定金款工程进度款影响施工应付款日起款项实际收付时间止工期作相应延
8力抗拒素延误工期国家法规强制性技术规程求必须停止作业停工应停工停止作业起应复工日止工期延
9基础发包方负责承担发包方延期基础工程质量符合设计求影响承包方正常施工发包方负责工程项目交叉施工影响承包方正常施工影响开始日起影响消日止作工期延
四承包方情况发生14天延误容发包方代表提出书面报告发包方代表收报告应予签收14天予答复予签收承包方邮电形式予告告逾期予答复承包方视报告容延期求均确认
第八条 工程质量
工程质量求达国家相关规范合格标准
二承包方必须严格国家关规范标准发包方求精心设计施工图纸施工说明文件进行施工接受监理工程师发包方派驻代表监督果施工图纸符发包方应发生天发出书面停工指令时设计单位书面联系
三程中必须遵守列规定：
1 承包方提供原材料标准件必须关规定提供产品质量合格证进行验收合格方工程
2 发包方提供原材料标准件必须产品质量合格证方工程
3 材料改变代必须原设计单位意发出正式书面通知方工程
4 钢构体工程必须发包方派驻代表检查验收签章方进行围护系统安装
5 承包方应质量验评标准工程进行分项分部单项工程质量进行评定时单项工程质量评定结果送发包方
6 承包方施工中发生质量事应时报告发包方派驻代表般质量事处理结果应送发包方重质量事处理方案应设计单位质量监督站发包方等单位研究设计建设单位签证实施
7 承包方发出工程竣工通知承包方开始工程进行保修保修时间年
第九条 钢结构材料供应 验收
发包方供应承包方采购材料设备必须附产品合格证工程方认方提供材料需复验应允许复验复验符合质量求复验费求复验方承担符合质量求应关规定处理复验费提供材料设备方承担
二 材料须代发包方通知承包方承包方取设计单位认代承包方求材料代通知发包方发包方应两天予允许允许答复两天答复视允许代承包方代材料试验报告设计单位意见代费函告发包方
第十条 工程价款支付结算
工程价款支付结算根国家关部门制定工程价款结算办法结合钢结构建筑特殊情况进行支付结算
工程签订三日发包方应支付完毕合总价__30_____％定金计民币______________万元
二工程钢梁钢柱进场三日发包方支付合总价__30_____％作工程进度款计民币_____________万元承包方开始安装
三围护材料开始进场三日发包方支付合总价___30_____％作工程进度款计民币¬¬¬¬¬¬____________万元承包方开始安装
四安装竣工通知发出七天付足合总价____97_______％计民币____________万元余款___3___％计民币____________万元作质保金留滞质保期年质保期满三日付清全部质保金
五发包方原造成难支付情况发生逾期三天付款承包方限期发包方提供效济担保发包方承包方书面通知期限提供承包方认效担保承包方权单方中止合履行
六确发包方拖欠工程款影响工程进度造成承包方停工窝工损失应发包方承担相关济损失延误工期作双倍延长
七发包方合规定支付工程进度款承包方限定时间提供承包方认济担保时承包方权停工限定合理时间发包方工程抵押承包方办理抵押时办理承包方申请民法院建工程强制留置拍卖拍卖取优先受偿受偿全部工程款承包方恢复施工期间发包方转包未完工程
八合结算方式：银行期汇票结算币种民币
九工程发票发包方意承包方技术服务现场安装部分开具发票承包方属公司制造构件材料属公司开具发票
第十条 施工设计变更
正式设计施工图纸说明关技术资料作施工效开工前发包方履行组织设计交底三方会审作出纪义务作施工补充承发包方双方均擅修改
二施工中发现设计错误严重合理方发现方应时书面形式通知方提供
设计图纸方时会设计等关单位研究确定修改意见变更设计文件承包方修改变更设计文件进行施工发生增加费（包括返工损失停工窝工员机械设备调迁材料构配件积压实际损失）责方负责调整合造价修改变更期间工期中断
三承包方保证工程质量降低发包方技术求设计标准前提优化设计修改工艺节约价值承包方
四发包方需设计变更必须原设计单位作出正式修改通知书修改图纸界时工期中断重修改增加造价工期时必须行协商承包方取投资证明落实技术资料设计图纸齐全时承包方工期继续予实施
五承包方提供设计图纸关技术资料发包方需变更设计时应发包方正式书面通知承包方进行设计变更办法相
第十二条 工程验收
混凝土基础工程发包方验收监理验收合格发包方发出进场开工通知前交承包方复验
二钢结构工程验收：施工图说明文件国家现行钢结构工程标准进行中间验收验收应竣工通知发出五天开始工期验收通知发出中断逾期进行中间验收视验收合格
三发包方应整体完工工程作终验收终验收应收整体竣工通知十天开始逾期验收影响支付工程款
四工程竣工验收发包方方未验收发包方擅提前视工程验收合格
五规定保修期承包方原造成屋面墙体渗漏等质量缺陷承包方偿保修规定保修期发包方基础质量原合理超设计规范然力破坏造成构件门窗变形屋面墙体渗漏费发包方承担
第十三条 奖励违约责
承包方责：
工程质量符合设计规定负责偿修理
二承包方错合规定期限交付天工程总价万分五偿付逾期违约金
三承包方负责提供设计图纸设计错误造成种费增加结果负延误工期发包方支付设计错误部分逾期违约金越权代理设计承担越权代理责
四发包方未合规定支付工程进度款承包方权停止施工工程进度款收十日开工工期双倍
延停工造成建工程损失恢复施工必须额外支出相关损失发包方承担
发包方责：
未合规定履行应负责开竣工日期延外应赔偿承包方造成承包方实际停工损失日机械租赁费全体工工资材料库存费
二工程中途停建缓建求变更设计造成停工返工应采取措施弥补减少损失时工期作中断赔偿承包方停工窝工返工材料构件倒运员机械设备调迁材料构件积压实际损失
三工程未验收发包方提前擅动失工程质量异议权工期异议权法视验收合格
四承包方验收通知书送达10天发包方组织验收全部工程造价通知送达日起偿付日万分五逾期违约金视工程已验收合格
五合规定拨付工程进度款银行关逾期付款办法规定延付金额天万分五偿付承包方允许承包方停工工期相应双倍延期
六工程提前交付时发包方应予承包方工程总价天万分五奖励承包方通知竣工验收发出十日付清
七工程验收合格未验收提前支付工程款违约金总造价日万分十支付违约金
第十四条 安 全
承包方工程施工交付前程中发包方员驻工代表外未现场工程理员许擅进入施工现场否造成身安全引起安全事均发包方负责
二施工程中承包方违章施工违反操作规程造成员安全建工程损坏责承包方承担
三承包方应认必处设立安全警示牌安全公告栏
四未事宜国家安全生产条例执行
第十五条 纠纷解决办法
方违反合规定双方协商成第（ ）项方式解决：
_____________________仲裁委员会申请仲裁
二_____________________民法院起诉
第十六条 附
合式__________份合附件________________份甲已双方执________份工程合属合条款协议条款方案图纸施工图纸招标文件投标书招标
会议记录中标通知书履行合程中双方现场代表签署联系单指令单会议纪等具法律效力合具高效力
二合双方代表签字加盖双方公章合专章成立收定金合生效工程竣工验收符合求保修期满结算工程款支付完毕终止
三合签定承发包双方需提出修改时双方协商致签订补充合协议作合补充合合具法律效力
发包方：（全名）
（盖章）
法定代表（签章）：
委托代理（签章）：
办 ：
单位址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
邮政编码：
年 月 日 承包方：（全名）
（盖章）：
法定代表（签章）：
委托代理（签章）：
办 ：
单位址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
邮政编码：
年 月 日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
发 包 方：________________________________________
承 包 方：________________________________________
签订时间：________________________________________
签订点：________________________________________
根国法律规定明确双方履行工程承包合程中权利义务程序双方协商致意签订合履行
第条 工程设计技术条件
工程名称：____________________________________
工程点：____________________________________
工程范围技术求（条款容作合附件列载）
1质资料__________提供设计方
2震烈度
21 震基烈度
22 钢结构建筑抗震等级
注：气象资料承包方国家现行规范选取
3建筑设计规格求
31 长 度（轴线） m
32 宽 度（轴线） m
33 檐口高度 m
34 柱 间 距 m
35 跨 度（跨数） m跨
36 屋 面 坡 度
37 行车轨顶面高度（吊钩高度）
38 柱网尺寸 m × m
4结构设计荷载
41 屋面均布活荷载
42 楼 面 荷 载
43 附加悬挂荷载
44 行 车 荷 载
45 行车（单梁双梁）型号
46 行车制造厂商操作方法
47 屋 面 风 机 荷 载
5 材质设计求
51 立柱屋架梁
架梁梁
材质 构件颜色 备注
52 檩条 材质 构件颜色 备注
53 支撑 材质 构件颜色 备注
54 型钢 材质 构件颜色 备注
55 围护结构攻螺钉 材质 构件颜色 备注
56 材料 材质 构件颜色 备注
57 吊车梁 材质 构件颜色 备注
6 屋面设计构造求
61 外 层 板 品牌颜色： 板型： 备注：
62 玻纤保温棉（12kg立方米） 厚度： 箔
63 层 板 厚度： 颜色： 板型：
64 透 光 板 材质： 板型： 透光度：
65 天窗通风屋脊
66 机械通风设施
67 外包角收边板 材质厚度： 颜色
7 墙面设计构造求
71 外 墙 板 品牌颜色： 板型： 备注：
72 玻纤保温棉（kg立方米） 厚度： 箔： 箔：
73 墙 板 板型： 颜色： 材质厚度：
74 外 墙 门 尺 寸 高： 宽： 总面积：
75 窗 玻璃： 厚度： 窗材质：
76 窗 尺 寸 长： 宽： 总面积：
77 雨 篷（门斗） 长： 外挑宽： 高度：
78 女墙 高度： 颜色： 厚度：
79
710 外包角门窗泛水收边板 材质： 厚度： 颜色：
8 设计求
81 天沟 天沟形式： 材质： 厚度：
82 水 直径： 材质：
83 基础 发包方施工提供
85 防火等级防火涂料 耐火时间： 分钟： 材质：
86 基础螺栓 材质根设计求______________提供
9 述设计技术条件发包方已确认作终设计图纸
10 发包方提供材料：________________________________
____________________________________
11 发包方确认承包方采购材料：__________________
_________________________________________________
____________________________________
第二条 工程承包范围
±0000建筑钢结构部分屋面墙面（含砌体混凝土）详见第条相关容终报价书报价范围
二±0000钢结构原辅材料采购制造运输安装现行国家法规应承包方支付费发包方委托钢结构施工图设计
三工程钢结构建筑面积：______________（方米）
四工程运输_________方负责运费_______合造价
五工程基础设计________方负责基础施工发包方负责承担费
六：_________________________
第三条 工程造价
工程总造价：民币_____________________万元
写：______________________________________
开具发票：材料制作费___________万元技术服务安装费___________万元
第四条 工程设计
发包方责
1发包方负责工程基础土建设计
1发包方委托承建方负责工程基础土建设计
2发包方委托承包方承担±0000钢结构部分设计发包方提供设计需工艺条件技术条件（详见第条工程技术条件）合生效三天提供全部相关技术条件工艺条件供承包方进行设计
3发包方发包方指定设计院须承包方钢结构施工图进行审核签证施工图进行会审交底作出书面确认五天作出书面确认视已确认
承包方责
1承包方必须现行国家钢结构相关规范发包方提供相关资料技术条件进行设计发包方超规范求必须书面告承包方国家规范允许范围予适倾量
2合生效基础图发包方负责设计发包方提供全部相关资料技术条件___天承包方提供基础反力柱网布置图供发包方设计基础图基础图承包方设计发包方提供全部相关资料技术条件___天承包方提供资质设计院图签土建基础施工图套
3承包方代表书面效授权权设立变更终止承包方权利义务发出约承诺必须符合合条款突者均合条款准
第五条 工代表责
发包方驻工代表
1发包方命驻工代表委托代理具体理员担代表发包方签发关工程联系单验收单结算付款单等该代表签署单具法律效力合条款相突签单效合条款准发包方代表易须提前五天书面通知承包方必须全面继续承担前应负责
2发包方代表委托代理指令联系单通知须签名书面形式递交承包方代表承包方代表回执签署姓名时间方生效
3发包方驻工代表委托代理：计__________姓名_______________________________
4实行监理公司监理总监理工程师委托代理姓名：_____________授权范围：___________________________授权时间：______________权限___________
承包方驻工代表
1承包方命委派驻工现场代表委托代理具备相关专业知识员担代表承包方签发关工程联系单验收单结算付款单等该代表授权行承包方进入现场权力签署联系单通知验收单具法律效力合条款相突签单效合条款准承包方代表易须提前五天书面通知发包方必须全面继续承担前应负责工程竣工时代表权力终止
2承包方代表联系单验收单须签名书面形式递交发包方代表发包方代表回执签署姓名收时间生效
3承包方驻工总代表：姓名________________________
第六条 施工准备
承包方
1承包方提供设计时合生效收发包方完整准确效设计条件____________天发包方提交设计图纸发包方签收图纸必须五日提出书面修改意见逾期视已确认
2合生效发包方提出修改意见_________日发包方提供施工图___________套通知发包方组织设计会审施工图交底会议会______日发包方提出会审纪修改决定交承包方修改设计设计变更工期视变更情况作相应调整增减工程量报价单计算作相应调整签补充合
3组织原材料采购制造加工组织施工理员施工机械进场
4编制施工组织设计施工方案材料成品半成品等进场计划（包括水电计划）送发包方
发包方
1合约定委托承包方设计合签订时发包方提供合规定资料技术条件供承包方设计设计完成义务书面确认设计
2承包方进场前做工程符合钢结构安装求混凝土基础预埋螺栓验收合格时提供全套土建交工资料发包方验收数结条件先做混凝土坪必须做石块坪夯实坪保证承包方安装机械意移动
3承包方进场前保证工程施工需类车辆进出道路畅通承载汽吊通施工作业低标准负责接通施工现场施工水明动力电源（包括水表配电板电表）满足施工水电量需负责维修做道路畅通坪整压实承载吊装作业堆放钢构准拆迁障碍物等符合满足钢结构安装条件
4开工前办理建筑许证等建筑许证发生相关责切费发包方承担
第七条 工程期限
工程钢结构工期合签字发包方付达定金日起_______完成中设计______天制造_____天安装进场起_____天完工
二发包方基础工程完工求承包方进场前__________天发包方应承包方交付土建验收资料承包方确认施工现场符合施工求发包方发出进场通知书进场安装时间承包方收进场通知书第_________天起计算总工期效工期予调整
三列9款外遇列情况监理工程师发包方现场代表签证工期延
()开工日期延款情形消时止
1施工准备规定求提供满足作业求场水电源道路未畅通障碍物未清影响进场施工时
2发包方负责提供技术资料技术条件验收文件准致施工正常进行时
3 发包方没时交付土建工程验收资料
（二）列情况作总工期延
4重设计变更发包方提供工程质资料准致设计改变施工法进行原影响进度提出变更起变更项目完成止作工期延
5停电停水8时连续间歇性停水停电3天（次连续4时）影响正常施工时
6现场代表监理签证时影响道工序施工未签证起影响消止作延
7未合规定拨付定金款工程进度款影响施工应付款日起款项实际收付时间止工期作相应延
8力抗拒素延误工期国家法规强制性技术规程求必须停止作业停工应停工停止作业起应复工日止工期延
9基础发包方负责承担发包方延期基础工程质量符合设计求影响承包方正常施工发包方负责工程项目交叉施工影响承包方正常施工影响开始日起影响消日止作工期延
四承包方情况发生14天延误容发包方代表提出书面报告发包方代表收报告应予签收14天予答复予签收承包方邮电形式予告告逾期予答复承包方视报告容延期求均确认
第八条 工程质量
工程质量求达国家相关规范合格标准
二承包方必须严格国家关规范标准发包方求精心设计施工图纸施工说明文件进行施工接受监理工程师发包方派驻代表监督果施工图纸符发包方应发生天发出书面停工指令时设计单位书面联系
三程中必须遵守列规定：
1 承包方提供原材料标准件必须关规定提供产品质量合格证进行验收合格方工程
2 发包方提供原材料标准件必须产品质量合格证方工程
3 材料改变代必须原设计单位意发出正式书面通知方工程
4 钢构体工程必须发包方派驻代表检查验收签章方进行围护系统安装
5 承包方应质量验评标准工程进行分项分部单项工程质量进行评定时单项工程质量评定结果送发包方
6 承包方施工中发生质量事应时报告发包方派驻代表般质量事处理结果应送发包方重质量事处理方案应设计单位质量监督站发包方等单位研究设计建设单位签证实施
7 承包方发出工程竣工通知承包方开始工程进行保修保修时间年
第九条 钢结构材料供应 验收
发包方供应承包方采购材料设备必须附产品合格证工程方认方提供材料需复验应允许复验复验符合质量求复验费求复验方承担符合质量求应关规定处理复验费提供材料设备方承担
二 材料须代发包方通知承包方承包方取设计单位认代承包方求材料代通知发包方发包方应两天予允许允许答复两天答复视允许代承包方代材料试验报告设计单位意见代费函告发包方
第十条 工程价款支付结算
工程价款支付结算根国家关部门制定工程价款结算办法结合钢结构建筑特殊情况进行支付结算
工程签订三日发包方应支付完毕合总价__30_____％定金计民币______________万元
二工程钢梁钢柱进场三日发包方支付合总价__30_____％作工程进度款计民币_____________万元承包方开始安装
三围护材料开始进场三日发包方支付合总价___30_____％作工程进度款计民币¬¬¬¬¬¬____________万元承包方开始安装
四安装竣工通知发出七天付足合总价____97_______％计民币____________万元余款___3___％计民币____________万元作质保金留滞质保期年质保期满三日付清全部质保金
五发包方原造成难支付情况发生逾期三天付款承包方限期发包方提供效济担保发包方承包方书面通知期限提供承包方认效担保承包方权单方中止合履行
六确发包方拖欠工程款影响工程进度造成承包方停工窝工损失应发包方承担相关济损失延误工期作双倍延长
七发包方合规定支付工程进度款承包方限定时间提供承包方认济担保时承包方权停工限定合理时间发包方工程抵押承包方办理抵押时办理承包方申请民法院建工程强制留置拍卖拍卖取优先受偿受偿全部工程款承包方恢复施工期间发包方转包未完工程
八合结算方式：银行期汇票结算币种民币
九工程发票发包方意承包方技术服务现场安装部分开具发票承包方属公司制造构件材料属公司开具发票
第十条 施工设计变更
正式设计施工图纸说明关技术资料作施工效开工前发包方履行组织设计交底三方会审作出纪义务作施工补充承发包方双方均擅修改
二施工中发现设计错误严重合理方发现方应时书面形式通知方提供
设计图纸方时会设计等关单位研究确定修改意见变更设计文件承包方修改变更设计文件进行施工发生增加费（包括返工损失停工窝工员机械设备调迁材料构配件积压实际损失）责方负责调整合造价修改变更期间工期中断
三承包方保证工程质量降低发包方技术求设计标准前提优化设计修改工艺节约价值承包方
四发包方需设计变更必须原设计单位作出正式修改通知书修改图纸界时工期中断重修改增加造价工期时必须行协商承包方取投资证明落实技术资料设计图纸齐全时承包方工期继续予实施
五承包方提供设计图纸关技术资料发包方需变更设计时应发包方正式书面通知承包方进行设计变更办法相
第十二条 工程验收
混凝土基础工程发包方验收监理验收合格发包方发出进场开工通知前交承包方复验
二钢结构工程验收：施工图说明文件国家现行钢结构工程标准进行中间验收验收应竣工通知发出五天开始工期验收通知发出中断逾期进行中间验收视验收合格
三发包方应整体完工工程作终验收终验收应收整体竣工通知十天开始逾期验收影响支付工程款
四工程竣工验收发包方方未验收发包方擅提前视工程验收合格
五规定保修期承包方原造成屋面墙体渗漏等质量缺陷承包方偿保修规定保修期发包方基础质量原合理超设计规范然力破坏造成构件门窗变形屋面墙体渗漏费发包方承担
第十三条 奖励违约责
承包方责：
工程质量符合设计规定负责偿修理
二承包方错合规定期限交付天工程总价万分五偿付逾期违约金
三承包方负责提供设计图纸设计错误造成种费增加结果负延误工期发包方支付设计错误部分逾期违约金越权代理设计承担越权代理责
四发包方未合规定支付工程进度款承包方权停止施工工程进度款收十日开工工期双倍
延停工造成建工程损失恢复施工必须额外支出相关损失发包方承担
发包方责：
未合规定履行应负责开竣工日期延外应赔偿承包方造成承包方实际停工损失日机械租赁费全体工工资材料库存费
二工程中途停建缓建求变更设计造成停工返工应采取措施弥补减少损失时工期作中断赔偿承包方停工窝工返工材料构件倒运员机械设备调迁材料构件积压实际损失
三工程未验收发包方提前擅动失工程质量异议权工期异议权法视验收合格
四承包方验收通知书送达10天发包方组织验收全部工程造价通知送达日起偿付日万分五逾期违约金视工程已验收合格
五合规定拨付工程进度款银行关逾期付款办法规定延付金额天万分五偿付承包方允许承包方停工工期相应双倍延期
六工程提前交付时发包方应予承包方工程总价天万分五奖励承包方通知竣工验收发出十日付清
七工程验收合格未验收提前支付工程款违约金总造价日万分十支付违约金
第十四条 安 全
承包方工程施工交付前程中发包方员驻工代表外未现场工程理员许擅进入施工现场否造成身安全引起安全事均发包方负责
二施工程中承包方违章施工违反操作规程造成员安全建工程损坏责承包方承担
三承包方应认必处设立安全警示牌安全公告栏
四未事宜国家安全生产条例执行
第十五条 纠纷解决办法
方违反合规定双方协商成第（ ）项方式解决：
_____________________仲裁委员会申请仲裁
二_____________________民法院起诉
第十六条 附
合式__________份合附件________________份甲已双方执________份工程合属合条款协议条款方案图纸施工图纸招标文件投标书招标
会议记录中标通知书履行合程中双方现场代表签署联系单指令单会议纪等具法律效力合具高效力
二合双方代表签字加盖双方公章合专章成立收定金合生效工程竣工验收符合求保修期满结算工程款支付完毕终止
三合签定承发包双方需提出修改时双方协商致签订补充合协议作合补充合合具法律效力
发包方：（全名）
（盖章）
法定代表（签章）：
委托代理（签章）：
办 ：
单位址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
邮政编码：
年 月 日 承包方：（全名）
（盖章）：
法定代表（签章）：
委托代理（签章）：
办 ：
单位址：
开户银行：
帐 号：
电 话：
传 真：
邮政编码：
年 月 日
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档