广 东 省 佛 山 市 中 级 民 法 院
民 事 判 决 书
(XX)佛中法民二终字第487号
诉(原审原告反诉告)南海市九江致源服装品制衣厂住佛山市南海区九江镇沙咀村园
负责刘玉萍厂长
委托代理周腾广东嘉德信律师事务律师
诉(原审告反诉原告)南海市九江辉力制衣实业限公司住佛山市南海区九江镇东村奇山新南队
法定代表陈朵芳理
委托代理谢子奇广东群立弘律师事务律师
委托代理张椿家男1981年9月2日出生汉族住广东省潮安县江东镇元巷村四组
诉南海市九江致源服装品制衣厂(简称致源厂)加工合纠纷案服广东省佛山市南海区民法院(XX)南民初字第276号民事判决院提起诉院法组成合议庭审理案现已审理终结
院查明:致源厂南海市九江辉力制衣实业限公司(简称辉力公司)素服装加工业务双方XX年8月6日9月1日先签订加工彩条弹力里西服(件加工费1125元)牛仔短裤(条加工费5元)协议书辉力公司完成加工工作8月23日交付西服4505件(含5件次品)10月8日交付牛仔短裤7186条致源厂致源厂验收完毕致源厂(香港)裕发行限公司签订订货合接该公司款牛仔短裤订单履行合致源厂11月2日3日款式辉力公司签订加工协议书4份约定致源厂提供原辅料样板制单纸样包装物料辉力公司加工XX6as弹力牛仔腰绳长裤4800条(条加工费525元)0222s23s24s女装牛仔绣花衣2400件(件加工费分75元65元65元)交货期均11月14日时约定辉力公司负责裁包装入箱送货工序样板制造单工艺求时质量完成生产务合格产品交回致源厂否赔偿致源厂切济损失辉力公司接受加工务致源厂陆续交付布料11月8日交付批辉力公司陆续裁牛仔衣裁片送交致源厂指定南海市沙头南畔雄丰绣花厂绣花绣花取回缝制成衣直接裁缝需绣花牛仔长裤起等致源厂联系洗水厂洗水致源厂9日联系关洗水厂找辉力公司试洗10日确定高明市洗水厂负责洗水辉力公司遂陆续衣料送交洗水11月20日成衣高明洗水厂洗水完毕洗水取回钉纽扣贴牌穿绳致源厂提取包装材料入袋装箱间致源厂提供物料迟延11月19日陆续提供物料致源厂知辉力公司法约定时间交货便求辉力公司迟11月21日交货辉力公司答应量赶做11月21日凌晨辉力公司已衣服赶制完毕部分已装箱正赶工处理入袋装箱工序时收致源厂发出传真称辉力公司未期限时量出货须赔偿损失停止交货辉力公司日完成包装入箱牛仔长裤装箱102箱4871条绣花牛仔衣22s23s均装箱50箱2382件24s装箱51箱2448件致源厂接受交货直存放双方引发纠纷致源厂XX年1月21日原审法院起诉请求判令:1终止辉力公司致源厂已签订加工承揽合履行2辉力公司赔偿项济损失计79343124元3案诉讼费辉力公司承担
审诉讼中辉力公司提起反诉请求判令致源厂支付加工费161444元承担案全部诉讼费
案原审法院审理认:致源厂辉力公司签订协议建立加工承揽关系致源厂提供材料定作辉力公司承揽双方应协议约定履行义务前两协议已履行完毕致源厂应支付相应酬金辉力公司辉力公司反诉张该两协议履行中未获清偿加工费符合反诉条件应案中处理致源厂实质性阻酬金支付请求抗辩理仅称反诉理成立予采纳四协议协议容加工量加工期十二天务紧迫需抓紧施工方面积极时配合期完成双方应清楚认识慎重考虑会成约特辉力公司会根加工生产力合理预见够期完成会接受务协议笼统约定辉力公司负责工序包括裁包装入箱送货双方交易验加工单价出发明确清楚绣花(需)洗水辉力公司负责属双方约定辉力公司负责加工范围辉力公司承接加工容特指裁剪缝纫成衣包装装箱等工序绣花洗水致源厂行组织完成负责费非辉力公司属承揽辅助工作交第三完成该第三完成工作成果致源厂负责问题样两项工作足影响辉力公司承揽工作进度提供原辅材料质量数量时间二辉力公司加工期间致源厂负责行委托加工绣花洗水时性辉力公司提供证已证明致源厂未时提供布匹材料11月8日尚量提供未完全提供足够布匹辉力公司剪裁未时组织洗水事宜10日试洗确定洗水厂家两方面事实存致源厂提供材料组织洗水方面(绣花迟延没证反映)迟延直接影响导致辉力公司法原约定期限完成加工工作交付工作成果延履行期限协议期限届满(11月14日)时止辉力公司没完成交付工作成果事实双方时知期交货原双方应清楚种情况双方实已变更合履行期限延加工交货期双方未达成识方意合会意解发生继续加工事实应出样结
:辉力公司约定期限交货直接原致源厂迟延提供材料组织洗水情况双方接受延交货期继续履行合延时没证证明双方存明确约定致源厂21日凌晨宣告截止交货没辉力公司逾期交货前提应认辉力公司未14日交货实系致源厂时履行协助义务造成结果逾期交货责致源厂辉力公司逾期交货造成致源厂履行外订购合需客商赔偿损失果应致源厂行承受截止交货正理鉴辉力公司已完成实质性加工工序洗水时间合理推断收通知时差包装入箱尚未全部完成日稍迟时间全部完成辉力公司权求致源厂完成加工工作交付工作成果支付相应酬金致源厂单辉力公司逾期交货事实状况追究辉力公司违约赔偿责显然欠缺原事实称存备料充分辉力公司时工作进度提取物料绣花洗水均属辉力公司承揽范围辉力公司负责辉力公司耽误加工致期交货原事实负证明责未充分举证证明合理说明说成立予采信相反根辉力公司提供证合理作出致源厂时间紧迫情况怠协助提供原料组织洗水耽误致源厂正常加工生产致迟延交货推断综致源厂起诉理予支持辉力公司反诉理予支持中华民国合法第二百五十条第二百五十六条第款第二百五十九条第二百六十条第二百六十三条第二百六十八条规定判决:驳回致源厂诉诉讼请求二致源厂应判决发生法律效力日起十日辉力公司支付加工费161444元诉受理费12944元财产保全费2270元反诉受理费4739元全部致源厂负担
诉致源厂服原判院诉称:致源厂起诉涉四张协议书前协议书独立合关系加工费案加工费混谈应行起诉样存质量问题致源厂起诉行反诉果案中处理等剥夺致源厂反诉权利应予驳回辉力公司前加工费请求二致源厂已11月3日前交付足量布料辉力公司裁剪11月8日布料补数属损耗范围8日布量占全部布量百分十左右影响部分服装生产8日交齐
迟部分已11月3日前交付致源厂承担违约责三辉力公司收布料没马进行加工甚送绣花裁片工作直11月5日延11月16日连绣花没时完成谈外续工序包括缝制洗水钉扣穿绳包装入箱呢致源厂认辉力公司送裁片绣花造成迟延交货原四案中加工工序全部应辉力公司承担责委托绣花洗水致源厂仅负责付款五案交货日期存延始终11月14日综请求二审法院撤销原判驳回辉力公司反诉支持致源厂诉讼请求辉力公司承担案诉讼费
诉致源厂陈述事实提供证:1友谊布行证明份予证明致源厂未迟延提供物料2南海市南畔雄丰绣花厂证明份予证明绣花辉力公司委托该厂进行辉力公司迟延交货事实3高明市洗水厂证明份予证明洗水辉力公司行委托辉力公司迟延交付洗水事实
诉辉力公司答辩称:辉力公司反诉符合法律规定二绣花洗水应致源厂负责三辉力公司迟延交付加工产品错应致源厂损失行承担责请求二审法院法驳回诉维持原判
诉辉力公司未辩解提供新证
庭审质证诉辉力公司致源厂提供证发表意见:绣花厂洗水厂出具证明作证致源厂尚欠绣花厂洗水厂加工费间利害关系外辉力公司委托绣花洗水必然会辉力公司绣花厂洗水厂签订委托加工合出具委托书封板绣花厂洗水厂提供出具证明说明作伪证
根述事确认证事实事争议证认证院确认查明事实
院认:致源厂辉力公司签订六份加工合合法效应受法律保护辉力公司作承揽应定作致源厂求完成工作交付工作成果致源厂应合约定接受工作成果支付报酬前两份协议辉力公司已履行完毕致源厂应支付相应加工费致源厂诉认原审前两份协议加工费进行审理剥夺反诉权利提起反诉条件反诉诉间存牵连关系法律牵连包括两者源法律关系两者源相关联法律关系前两份合加工费请求诉相关联符合提起反诉条件原审予审理致源厂提出前加工服装存质量问题完全案审理中针加工费请求进行抗辩须行反诉存剥夺反诉权利问题四份协议双方争议焦点辉力公司期交付工作成果责谁致源厂认责全辉力公司案中服装加工工序繁相独立较短时间期完成加工工作需双方进行紧密协作协议笼统约定裁包装入箱送货致源厂辉力公司负责双方约定加工单价交易惯致源厂辉力公司加工工作负协助义务绣花洗水两道工序应致源厂负责洗水工作直11月20日全部完成辉力公司期交付工作成果实系致源厂怠履行协助义务致引起损失致源厂行承受综致源厂诉理原审认定事实清楚处理正确应予维持
综述中华民国民事诉讼法第百五十三条第款第()项规定判决:
驳回诉维持原判
二审案件受理费17683元诉南海市九江致源服装品制衣厂负担
判决终审判决
审 判 长 温 万 民
代理审判员 夏 新 洪
代理审判员 周 珊
二○○三年八月二十八日
书 记 员 陈 儒 峰
相关文章:
北京某光盘限公司加工合纠纷
加工定作合中履行抗辩权正确行
中外料加工件装配合()
广州某时装(赣州)限公司加工合纠纷
塑料厂加工承揽合纠纷
进料加工贸易合格式
双峰县某冶金限责公司加工合纠纷
定做付加工费 承揽卖定做物
加工贸易合样
加工订货协议
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档